Договор поставки железобетонных изделий между юридическими лицами

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

г. ______ «______» ____________ 2025 г.

____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее -- Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

1.2. В случае если изготовление Товара осуществляется Поставщиком по чертежам Покупателя, последний предоставляет Поставщику данные чертежи на бумажном или электронном носителе и несет ответственность за их содержание.

В этом разделе определяется основная цель договора: поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия, а покупатель - принять и оплатить их. Особенность договора в том, что конкретные условия каждой поставки - что именно, сколько, какого качества и по какой цене - определяются в дополнительных соглашениях. Это позволяет гибко планировать поставки по мере необходимости. Если изделия изготавливаются по чертежам покупателя, он должен предоставить эти чертежи и несет ответственность за их правильность и соответствие требованиям.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на Товар включают в себя НДС (20%).

2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

Раздел определяет финансовые условия сотрудничества. Все цены на железобетонные изделия включают налог на добавленную стоимость в размере 20%. Расчеты производятся исключительно в российских рублях. Ключевая особенность - требование 100% предоплаты, что означает, что покупатель должен полностью оплатить заказ до начала изготовления или поставки товара. Оплата может производиться как безналичным переводом на счет поставщика, так и наличными в его кассу. Товар считается оплаченным с момента фактического поступления денег поставщику.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.Поставщик обязуется:

3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.

3.1.2. передать Покупателю документы на Товар.

3.2.Покупатель обязуется:

3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении;

3.2.2. оплачивать поставляемый Товар, транспортные расходы, и иные расходы в соответствии с согласованными дополнительными соглашениями и в соответствии с разделом 2 настоящего договора по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре;

3.2.3. выполнить все необходимые условия, принять Товар и подписать товарную накладную, акты на оказание услуг, транспортную накладную, содержащую сведения о получении Товара, времени доставки и окончания разгрузки Товара и другую необходимую информацию, указанную в бланке товарно-транспортной накладной, и передать их Поставщику;

3.2.4. обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара (если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении), обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 30 тонн.

Этот раздел детально описывает обязанности каждой из сторон. Поставщик должен обеспечить своевременную поставку качественных железобетонных изделий и передать все необходимые документы. Покупатель несет значительные обязанности по организации приемки товара: он должен самостоятельно разгружать изделия, оплачивать все расходы, подписывать сопроводительные документы и обеспечивать подходящие условия для разгрузки. Это включает подготовку площадки, наличие грузоподъемного оборудования, очистку подъездных путей, получение разрешений и обеспечение освещения. Такие требования обусловлены спецификой железобетонных изделий - их большим весом и габаритами.

4. ДОСТАВКА ТОВАРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Приемка продукции Покупателем осуществляется:

● по количеству/комплектности -- в соответствии с отгрузочными документами;

● по качеству -- в соответствии с сертификатом соответствия и удостоверением качества (паспортом и др.), выдаваемым на каждую партию продукции.

4.2. При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;

4.3. Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере ______ % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате.

4.4. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору. При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке -- в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

4.5. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).

4.6. При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в ______ -дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере ______ % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара.

4.7. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара.

4.8. При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции. При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика.

Раздел регулирует процесс доставки и устанавливает ответственность сторон. Приемка железобетонных изделий проводится по количеству и качеству с обязательным составлением акта при выявлении недостатков. За просрочку оплаты предусмотрены штрафные санкции. Важная особенность - поставщик может приостановить поставки при наличии любой задолженности покупателя и даже отказаться от договора при неоднократных просрочках платежей. Покупатель также несет ответственность за несвоевременный вывоз товара и должен компенсировать расходы на хранение. Если покупатель меняет заказ, он обязан принять и оплатить уже изготовленную продукцию.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора. Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору или путем обмена информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты по ним.

5.2. Счета-фактуры, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, являются его неотъемлемой частью. Вышеуказанные документы, передаваемые сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов.

5.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.

В этом разделе собраны общие положения, регулирующие документооборот между сторонами. Оплата производится по реквизитам, указанным в договоре, но может быть изменена по дополнительному соглашению. Все документы, которыми обмениваются стороны в процессе сотрудничества, становятся частью договора. Интересная особенность - документы, переданные по факсу, имеют такую же юридическую силу, как и оригиналы, при условии, что можно установить их происхождение от стороны договора. Документы, отправляемые почтой, считаются полученными в дату, указанную в уведомлении о вручении.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожара, землетрясения, наводнения, иного стихийного бедствия, военных действий любого характера, забастовок, законодательных и иных правительственных актов и решений, изданных в течение срока действия настоящего договора, а также другие обстоятельства, в случае, если указанные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее ______ дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону.

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них.

Раздел определяет условия освобождения сторон от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся природные катастрофы, военные действия, забастовки, изменения законодательства и другие события, которые невозможно было предвидеть или предотвратить. При наступлении форс-мажора сроки выполнения обязательств переносятся на время действия этих обстоятельств. Сторона, попавшая в форс-мажорную ситуацию, обязана уведомить об этом контрагента в установленные сроки. Если уведомление не отправлено или отправлено с опозданием, сторона теряет право ссылаться на форс-мажор.

7. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

7.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или частично в случае:

7.2.1. Финансовой несостоятельности (банкротства) Покупателя, систематической задержки расчетов по договору или разовой задержки их более ______ дней.

7.3. В случае, предусмотренном п.7.2.1 Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о расторжении договора, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

Этот раздел регулирует условия одностороннего отказа от исполнения договора. Договор может быть изменен или расторгнут по законным основаниям или по взаимному согласию сторон. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора в случае банкротства покупателя, систематических задержек платежей или разовой просрочки оплаты более установленного количества дней. Расторжение договора происходит с момента получения покупателем письменного уведомления от поставщика, если в уведомлении не указан другой срок.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «______» ____________ 2025 года, включительно, а в части взаимных расчетов -- до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________ ______ . Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии -- ______ дней с момента их получения.

8.3. Если ни одна из сторон в течение ______ дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год;

8.4. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах -- по одному для каждой из сторон.

Определяется срок действия договора и порядок разрешения споров. Договор действует до указанной даты, но обязательства по расчетам сохраняются до полного выполнения сторонами своих финансовых обязательств. Споры сначала решаются путем переговоров, а при невозможности достичь согласия - передаются в арбитражный суд. Обязательным является досудебный порядок урегулирования споров через претензии. Договор автоматически продлевается, если ни одна из сторон не заявит о расторжении. Даже при изменении или расторжении договора стороны обязаны рассчитаться за уже поставленные железобетонные изделия.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН