Договор лизинга оборудования между юридическими лицами

ДОГОВОР ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ

Город ______________

«___» _______________ 2025 г.

____________________ ____________________ __________________

в лице ____________________ ____________________ ___________

действующего на основании ____________________ ____________

именуемый в дальнейшем «Лизингодатель», с одной стороны, и

____________________ ____________________ __________________

в лице ____________________ ____________________ ___________

действующего на основании ____________________ ____________

именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Лизингодатель обязуется предоставить по настоящему договору Пользователю оборудование для ____________________ ____________________ ___________.

Состав (перечень) оборудования с указанием технических характеристик приведен в Приложении №1.

Стоимость передаваемого в пользование оборудования составляет ______________ рублей.

Поставка оборудования, являющегося предметом настоящего договора, будет произведена ____________________ __________ «___» ___________ 2025г. в месте, указанном в настоящем договоре.

В этом разделе определяется основная цель договора - передача оборудования от лизингодателя к пользователю. Указывается, для каких целей будет использоваться оборудование, его общая стоимость и условия поставки. Важно, что подробный перечень всего оборудования с техническими характеристиками выносится в отдельное приложение, которое становится частью договора. Это позволяет четко идентифицировать передаваемое имущество и избежать споров о том, что именно должно быть поставлено.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с даты ввода Пользователем оборудования в эксплуатацию.

Срок пользования оборудованием составляет по настоящему договору ______ лет.

Здесь устанавливается период действия договорных отношений. Особенностью является то, что договор начинает действовать не с момента подписания, а с фактического начала использования оборудования. Это логично, так как именно с этого момента пользователь получает возможность извлекать пользу из оборудования и должен начинать платить. Срок пользования указывается в годах и является важным параметром для расчета общей стоимости лизинга.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Лизингодатель обязуется:

• Предоставить оборудование в соответствии с соглашением о лизинге, заключенном сторонами по настоящему договору «___» ___________ 2025г.
• Подписать протокол приемки оборудования после ввода его в эксплуатацию Пользователем.
• Заключить договор страхования оборудования на срок действия настоящего договора.

Пользователь обязуется:

• Произвести приемку оборудования при поставке его в пункт назначения ____________________ __________.
• Осуществить за свой счет монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию.
• Подтвердить в протоколе приемки комплектность поставки, безупречное функционирование оборудования и достижение намеченных производственных результатов.
• Производить за свой счет техническое обслуживание оборудования и текущий ремонт.
• Соблюдать все инструкции ____________________ __________ по уходу, техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования.
• Обеспечить Лизингодателю беспрепятственный доступ к ознакомлению со своей бухгалтерской отчетностью, годовыми отчетами и предоставлять Лизингодателю полную информацию о своем экономическом положении в течение всего срока действия договора.

Это один из самых важных разделов договора, где подробно расписываются обязанности каждой стороны. Лизингодатель отвечает за предоставление оборудования и его страхование, а пользователь берет на себя расходы по монтажу, обслуживанию и ремонту. Особого внимания заслуживает обязанность пользователя предоставлять финансовую отчетность - это позволяет лизингодателю контролировать финансовое состояние компании-партнера и своевременно реагировать на возможные риски неплатежей.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

Пользователь обязуется периодически вносить плату за пользование оборудованием на расчетный счет Лизингодателя. Реквизиты счета №________ в ____________________ __________ банке МФО ____________________ __________.

Ставки платы за пользование оборудованием являются окончательными и изменению не подлежат.

По соглашению сторон, Пользователь вправе вносить арендную плату в натуральном выражении в виде материалов, услуг, товаров и др. с соответствующим расчетом их стоимости.

Плата за пользование оборудованием вносится пользователем в следующем порядке: ____________________ __________.

Внесение платы за 1-й год производится в течение _______ дней с даты подписания протокола приемки оборудования.

Последующие платежи вносятся ежегодно, не позднее 15 числа первого месяца следующего года, считая с даты подписания протокола приемки оборудования.

В данном разделе детально прописываются все финансовые условия сделки. Указываются банковские реквизиты для перечислений, подчеркивается неизменность ставок в течение срока действия договора. Интересной особенностью является возможность расчета натуральной формой - материалами, услугами или товарами, что может быть удобно для некоторых видов бизнеса. Четко определяется график платежей: первый платеж после подписания акта приемки, последующие - ежегодно до 15 января.

5. ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ

Передача оборудования производится путем его поставки в ____________________ __________ в соответствии с п.1.4 настоящего договора.

После осуществления монтажа поставленного оборудования составляется трехсторонний акт приемки, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Пользователя и ____________________ __________ и пересылается для подписи Лизингодателю.

Обнаружение некомплектности оборудования при поставке или недостатков в период монтажа, исключающих возможность нормального функционирования оборудования, подлежит отражению в протоколе, составляемом в соответствии с п.5.2. Выявленные недостатки (некомплектность) оборудования подлежит устранению за счет Лизингодателя, а при невозможности их устранения Лизингодатель обеспечивает полную замену оборудования.

В случае отказа от приемки оборудования из-за наличия недостатков, исключающих его нормальную эксплуатацию, Пользователь извещает Лизингодателя об этом в письменной форме в _______ дневный срок с даты их выявления.

Передача оборудования в субаренду может осуществляться Пользователем с согласия Лизингодателя.

По окончании срока действия настоящего договора Пользователь имеет опцион (преимущественное право) на покупку оборудования по остаточной стоимости.

Этот раздел регулирует процесс физической передачи оборудования и все связанные с этим вопросы. Особое внимание уделяется процедуре приемки - она трехсторонняя, что обеспечивает дополнительный контроль. Важно, что лизингодатель несет ответственность за недостатки и некомплектность оборудования. Пользователь получает право передавать оборудование в субаренду, но только с согласия владельца. По окончании срока договора пользователь имеет преимущественное право выкупить оборудование по остаточной стоимости, что является стандартной практикой в лизинговых отношениях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В случае невнесения платы за пользование оборудованием в установленные сроки, Пользователь уплачивает пеню в размере _______ от суммы невнесенного платежа за каждый день просрочки, но не более _______% суммы платежа.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также за досрочное расторжение договора виновная сторона уплачивает штрафную неустойку в сумме _______ рублей, не исключающей возможности предъявления иска о взыскании убытков.

Здесь устанавливаются последствия нарушения условий договора. За просрочку платежей предусмотрена пеня, которая начисляется за каждый день задержки, но с ограничением максимального размера. Также предусмотрена фиксированная штрафная неустойка за другие нарушения обязательств или досрочное расторжение договора. Важно, что уплата неустойки не лишает сторону права требовать возмещения реальных убытков, если они превышают размер неустойки.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)

При наступлении обстоятельств, повлекших невозможность полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, блокады, запрещения вывоза грузов или других, независимых от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более ____________________ __________, то каждая сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору исключением права любой из сторон требовать возмещения убытков.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать другую сторону.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно местным органом государственного управления Лизингодателя или Пользователя или органом, на который возложено оперативное руководство в данной местности на период ликвидации последствий стихийного бедствия.

Данный раздел регулирует ситуацию, когда выполнение обязательств становится невозможным по причинам, не зависящим от сторон. К таким обстоятельствам относятся природные катастрофы, военные действия, правительственные запреты и другие форс-мажорные события. В таких случаях сроки выполнения обязательств переносятся, а при длительном действии непреодолимой силы стороны могут расторгнуть договор без взаимных претензий. Важным является требование немедленного уведомления о наступлении таких обстоятельств и предоставления официальных подтверждающих документов.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Стороны будут стремиться урегулировать споры, возникшие из настоящего договора, путем проведения переговоров.

В случае, если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством.

Этот раздел устанавливает порядок разрешения возможных конфликтов. В первую очередь стороны должны попытаться решить проблему мирным путем через переговоры. Если достичь согласия не удается, спор передается в арбитражный суд, который будет руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. Такой двухэтапный подход позволяет экономить время и средства на судебные разбирательства в случае, если конфликт можно урегулировать путем прямых переговоров.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

Внесение изменений в состав (перечень) оборудования производится лишь при наличии письменного согласия Лизингодателя.

Любое извещение, отправляемое одной из сторон по настоящему договору другой стороне, должно быть отправлено телетайпом, телеграфом, по почте, телефоном или вручено лично под расписку.

Стороны имеют на дату заключения настоящего договора, следующие юридические адреса и номера КС и телефаксов.

• Лизингодатель ____________________ ____________________ __________;
• Пользователь ____________________ ____________________ __________;

Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, телефаксов и телетайпов не позднее 48 часов с даты их изменения.

С даты заключения настоящего договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяется действующее гражданское законодательство РФ.

В этом разделе собраны различные дополнительные условия, которые важны для правильного исполнения договора. Устанавливается порядок внесения изменений в договор и перечень оборудования - только письменно и по согласованию. Определяются способы связи между сторонами и обязанность уведомлять об изменении контактных данных. Важно, что все предыдущие договоренности по данному предмету теряют силу, а все приложения к договору являются его неотъемлемой частью. Также устанавливается, что в вопросах, не урегулированных договором, применяется гражданское законодательство России.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11. ПОДПИСИ СТОРОН