Рамочный договор подряда между юридическими лицами

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. ____________________ __ «___» _______________ 2025 г.

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ в лице ____________________ ____________________ ____________________ ____________________, действующего на основании ____________________ ____________________ ____________________ ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ в лице ____________________ ____________________ ____________________ ____________________, действующего на основании ____________________ ____________________ ____________________ ____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ____________________ _________ работы (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

Этот раздел определяет основную суть всего соглашения. Здесь устанавливается, что одна сторона (Подрядчик) берет на себя обязательство выполнять определенные работы, а другая сторона (Заказчик) - принять эти работы и оплатить их. Ключевой особенностью рамочного договора является то, что он не содержит детального описания всех конкретных работ сразу. Вместо этого он задает общие правила сотрудничества, а конкретные задания, объемы и сроки будут определяться дополнительно в процессе работы. Такой подход удобен для длительного сотрудничества, когда заранее невозможно точно определить весь фронт работ.

2. Определение объемов и сроков работ

Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением к настоящему Договору.

В этом пункте раскрывается главное преимущество рамочного договора - его гибкость. Конкретные задания формулируются не в самом договоре, а в отдельных документах - Заявках. Это позволяет сторонам оперативно планировать работу без необходимости каждый раз заключать новый договор. Заказчик может направлять Заявки по мере возникновения потребности в работах, а Подрядчик - принимать их к исполнению. Такой механизм идеально подходит для регулярного, но непостоянного по объемам сотрудничества.

3. Материалы и оборудование

Материалы и оборудование для Работ предоставляет ____________________ _________ .

Этот раздел отвечает на важный практический вопрос: кто обеспечивает выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием? Сторонам необходимо четко определить, будет ли Подрядчик использовать свои материалы или Заказчик будет их предоставлять. Этот момент напрямую влияет на стоимость работ и распределение ответственности за качество используемых материалов. Если материалы предоставляет Заказчик, то он несет ответственность за их соответствие требованиям, если Подрядчик - то ответственность за качество материалов лежит на нем.

4. Место выполнения работ

Подрядчик выполняет Работы по адресу: ____________________ _________ .

Указание места выполнения работ важно для обеих сторон. Для Подрядчика это определяет логистику и организацию рабочего процесса, для Заказчика - понимание, где именно будут проводиться работы. В рамочном договоре может быть указан общий адрес или несколько возможных адресов, а конкретное место выполнения каждой отдельной работы может уточняться в Заявках. Это особенно актуально для компаний, которые работают на нескольких объектах или имеют разветвленную структуру.

5. Стоимость работ

Цена Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору.

Финансовая сторона договора регулируется этим пунктом. В рамочном договоре обычно устанавливается общий принцип определения цены, а конкретная стоимость каждой работы рассчитывается отдельно. Смета может быть как общей для всех предстоящих работ, так и составляться индивидуально для каждой Заявки. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменение рыночных цен и условий выполнения работ без необходимости перезаключать основной договор.

6. Порядок расчетов

Все расчеты по Договору производятся в следующем порядке: ____________________ _________

Это один из самых важных разделов договора, определяющий финансовые взаимоотношения сторон. Здесь необходимо детально прописать, как и когда будут производиться платежи: предоплата, оплата по факту выполнения работ, поэтапная оплата или комбинированные варианты. Для рамочного договора особенно важно установить четкие правила расчетов по каждой отдельной Заявке, чтобы избежать недопонимания в процессе длительного сотрудничества. Рекомендуется указывать сроки оплаты, формы расчетов и порядок предоставления документов.

7. Порядок направления заявок

При возникновении необходимости выполнения Работ Заказчик направляет Заявку по форме, установленной в Приложении к Договору (далее - Заявка), путем ____________________ _________ .

Этот пункт устанавливает практический механизм запуска работ. Определяется, каким способом Заказчик может направить Заявку - по электронной почте, через личный кабинет, курьерской связью или другим согласованным способом. Также важно указать сроки рассмотрения Заявки Подрядчиком и порядок подтверждения готовности к выполнению работ. Четкий регламент направления и обработки Заявок позволяет избежать споров о том, была ли Заявка направлена и принята к исполнению.

8. Сроки выполнения работ

Подрядчик приступает к выполнению Работ в срок _______ с момента получения Заявки и выполняет Работы в срок _______ .

Временные параметры сотрудничества определяются в этом разделе. Устанавливается, сколько времени есть у Подрядчика на начало работ после получения Заявки и какой общий срок выполнения работ предусмотрен. В рамочном договоре эти сроки могут быть установлены как общие для всех видов работ, так и дифференцированными в зависимости от сложности и объема работ в каждой конкретной Заявке. Реалистичные сроки выполнения работ - залог успешного долгосрочного сотрудничества.

9. Требования к качеству работ

Работ по настоящему Договору выполняются в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации с соблюдением требований правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

Этот раздел устанавливает стандарты качества и безопасности выполняемых работ. Подрядчик обязуется соблюдать все действующие нормативы и правила, что гарантирует Заказчику получение результата надлежащего качества. Упоминание требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда особенно важно при выполнении строительных, монтажных и других работ, связанных с повышенным риском. Соблюдение этих требований защищает интересы обеих сторон и минимизирует возможные риски.

10. Приемка выполненных работ

Результат выполненных Работ принимается по Акту сдачи-приемки выполненных работ, подписываемом Сторонами в срок _______ .

Процедура завершения работ и их приемки Заказчиком описывается в этом пункте. Акт сдачи-приемки является важным документом, который подтверждает, что работы выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком. Подписание акта означает, что у Заказчика нет претензий к качеству и объему выполненных работ и является основанием для окончательного расчета. Установление срока для подписания акта дисциплинирует обе стороны и не позволяет затягивать процедуру приемки.

11. Гарантийные обязательства

На Работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью ____________________ _________ .

Гарантийные обязательства - это важный элемент защиты прав Заказчика. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет выявленные недостатки, которые возникли по его вине. Длительность гарантийного срока может зависеть от вида выполняемых работ и устанавливается сторонами самостоятельно. Наличие гарантийных обязательств стимулирует Подрядчика выполнять работы качественно, так как в случае проблем ему придется исправлять их без дополнительной оплаты.

12. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

Этот раздел устанавливает последствия нарушения условий договора. Ответственность может включать уплату неустоек, штрафов, возмещение убытков. Указание на применение законодательства РФ означает, что в случае споров будут применяться нормы Гражданского кодекса и других федеральных законов. Для рамочного договора особенно важно предусмотреть ответственность за нарушение сроков выполнения работ по Заявкам, так как это наиболее частая проблема в подобных долгосрочных отношениях.

13. Возмещение убытков

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

Принцип полного возмещения убытков является фундаментальным в гражданском праве. Этот пункт конкретизирует, что если одна из сторон своими действиями (или бездействием) причинила другой стороне реальные финансовые потери, она обязана их компенсировать. Под убытками понимаются как реальный ущерб (прямые расходы), так и упущенная выгода (неполученные доходы). Такое положение мотивирует стороны добросовестно исполнять свои обязательства.

14. Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Определение периода действия договора важно для понимания, в течение какого времени стороны могут направлять Заявки и выполнять работы. Указание, что договор действует до полного исполнения обязательств, означает, что даже после прекращения направления новых Заявок договор продолжает действовать в отношении гарантийных обязательств и расчетов по уже выполненным работам. Это защищает интересы обеих сторон и обеспечивает правовую определенность.

15. Изменение условий договора

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

Этот пункт устанавливает порядок внесения изменений в договор. Любые корректировки условий должны оформляться письменно и подписываться обеими сторонами. Это предотвращает ситуации, когда одна из сторон в одностороннем порядке пытается изменить условия сотрудничества. Для рамочного договора, который рассчитан на длительное действие, возможность внесения изменений особенно важна, так как за время сотрудничества могут измениться рыночные условия или потребности сторон.

16. Расторжение договора

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок прекращения действия договора до истечения его срока определяется в этом разделе. Самый простой и бесконфликтный способ - взаимное согласие сторон. Однако законодательство также предусматривает возможность одностороннего расторжения при существенных нарушениях условий договора другой стороной. Четкое регулирование этого вопроса позволяет цивилизованно завершить сотрудничество в случае, если оно перестало быть эффективным или взаимовыгодным.

17. Досудебное урегулирование споров

Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

Обязательство решать споры через переговоры - это важный элемент деловой этики и практической целесообразности. Прежде чем обращаться в суд, стороны обязуются попытаться найти взаимоприемлемое решение возникших разногласий. Такой подход позволяет сохранить деловые отношения и сэкономить время и деньги на судебных разбирательствах. Для долгосрочного рамочного договора, где стороны планируют многократное взаимодействие, досудебный порядок урегулирования споров особенно важен.

18. Судебное разрешение споров

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Если переговоры не привели к результату, этот пункт определяет дальнейший путь разрешения конфликта - обращение в суд. Указание на применение законодательства РФ означает, что споры будут рассматриваться в российских судах по российским законам. Для юридических лиц обычно споры рассматриваются в арбитражных судах. Наличие этого положения дает сторонам уверенность, что в случае серьезного конфликта у них есть законный способ защиты своих прав.

19. Количество экземпляров

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Это технический, но важный пункт, который обеспечивает юридическое равенство сторон. Каждая сторона получает оригинал подписанного договора, что дает им равные права при ссылке на условия договора в случае споров. Два экземпляра - стандартная практика для двусторонних договоров. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу, что предотвращает ситуации, когда одна из сторон имеет преимущество из-за владения оригиналом документа.

Приложения к договору

• Заявка на выполнение работ
• Смета
• Акт сдачи-приемки выполненных работ
• ____________________ _________

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик	Заказчик
Юр. адрес: ________________	Юр. адрес: ________________
Почтовый адрес: ___________	Почтовый адрес: ___________
ИНН: ____________________ _	ИНН: ____________________ _
КПП: ____________________ _	КПП: ____________________ _
Банк: ____________________ _	Банк: ____________________ _
Рас./счёт: ________________	Рас./счёт: ________________
Корр./счёт: _______________	Корр./счёт: _______________
БИК: ____________________ _	БИК: ____________________ _

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик ________________

Заказчик ________________