Договор подряда на изготовление пластиковых карт - образец между юрлицами

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Город: ______

Дата: «______» ____________ 2025 г.

____________________ ____________________ __________________

в лице ____________________ ____________________ ___________

действующего на основании ____________________ ____________

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

____________________ ____________________ __________________

в лице ____________________ ____________________ ___________

действующего на основании ____________________ ____________

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий

договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по производству пластиковых карт в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору (далее - «Карта») и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и произвести его оплату.

1.2. Карты производятся Подрядчиком партиями, по несколько карт в каждой партии. Количество Карт в партии, срок изготовления каждой партии, и другие условия производства, указываются в Бланке-заказе, подписанном Сторонами.

1.3. Работы выполняются за счет средств Подрядчика, из его материалов, его силами и ресурсами. Подрядчик несет ответственность за предоставленные материалы и оборудование, используемое для проведения работ.

1.4. Риск случайной утраты или случайного повреждения результата выполненной работы несет только Подрядчик до момента передачи результата работ. Заказчик, ни при каких условиях не несет риск случайной утраты или случайного повреждения результата выполненной работы.

В этом разделе определяется основная суть соглашения - подрядчик обязуется изготовить пластиковые карты, а заказчик - принять и оплатить их. Особенностью договора является партийное производство карт и полная ответственность подрядчика за материалы и оборудование. Риски случайной гибели или повреждения карт до момента передачи полностью лежат на подрядчике, что защищает интересы заказчика. Такой подход типичен для договоров, где подрядчик работает полностью за свой счет и использует собственные ресурсы.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором с участием Подрядчика принять выполненную работу (ее результат).

2.1.2. Предоставлять лицам, предъявившим Карты скидки, указанные в Картах.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Проверять по своему усмотрению ход, качество и сроки проведения работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению обязательств по Договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора.

2.2.4. В любое время до получения им результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив Подрядчика за ______ рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

2.2.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с другими недостатками, Заказчик, по своему усмотрению требовать от Подрядчика:

• безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;
• в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.2. Выполнить работы лично. Подрядчик имеет право привлекать к участию в выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, сторонние организации, дополнительных специалистов, консультантов или экспертов только с письменного согласия Заказчика.

2.3.3. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию и документацию, если характер информации и документации таков, что без них невозможно использовать результат работы.

Этот раздел подробно описывает права и обязанности обеих сторон. Заказчик имеет широкие права контроля и может отказаться от договора в различных ситуациях, включая нарушение сроков или некачественное выполнение работ. Подрядчик обязан выполнять работы лично и может привлекать третьих лиц только с согласия заказчика. Особое внимание уделяется обязанности заказчика предоставлять скидки по изготовленным картам, что указывает на специфику данного вида договора - вероятно, речь идет о дисконтных или подарочных картах.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. В качестве оплаты работ Подрядчика, Заказчик передает Подрядчику Карты, произведенные Подрядчиком и принятые Заказчиком, и предоставляет Подрядчику право реализовывать Карты третьим лицам и порядке и на условиях определяемых Подрядчиком самостоятельно.

3.2. Днем оплаты работ считается дата передачи Подрядчику Карт по Акту передачи карт Подрядчику.

Этот раздел устанавливает нестандартный порядок оплаты - вместо денежных средств заказчик передает подрядчику часть изготовленных карт, которые подрядчик может самостоятельно продавать третьим лицам. Такой способ расчетов характерен для договоров, где карты имеют определенную стоимость и могут быть реализованы на рынке. Это создает взаимовыгодные условия: заказчик получает нужные ему карты без прямых денежных затрат, а подрядчик получает товар, который может монетизировать.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение ______ рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ.

4.2. Приемка результата выполненных работ оформляется составлением Акта приемки Карт Заказчиком, в котором отмечается качество работ, наличие или отсутствие замечаний со стороны Заказчика.

4.3. При несоответствии качества работ Подрядчика условиям настоящего Договора, составляется рекламационный Акт с указанием замечаний и сроков, в которые их надо устранить. Все недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет. Рекламационный акт составляется не позднее ______ рабочих дней с момента сдачи результата работ Заказчику.

В этом разделе устанавливается процедура приемки изготовленных карт. Определяются сроки приемки, порядок оформления акта и действия при обнаружении недостатков. Особенностью является использование рекламационного акта для фиксации замечаний, что характерно для производственных договоров. Подрядчик обязан устранять все недостатки за свой счет, что стимулирует его к качественному выполнению работ с первого раза.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, если такое невыполнение/ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии и т.п. Сторона, не выполняющая обязательства по Договору по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение ______ дней, с момента наступления обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменном виде о наступлении и предполагаемой дате прекращения указанных обстоятельств, иначе она теряет право ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие от ответственности. При этом Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана доказать действие этих обстоятельств в порядке, установленном действующим законодательством. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок действия настоящего Договора по согласованию. Сторон может быть частично или полностью приостановлен на время действия указанных обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более ______ последовательных календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор посредством письменного уведомления другой Стороны не менее чем за ______ календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Этот раздел устанавливает общие принципы ответственности сторон и условия освобождения от нее при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Определяются обязанности сторон при возникновении непредвиденных ситуаций: своевременное уведомление, предоставление доказательств, возможность приостановки или расторжения договора. Такие условия защищают обе стороны от ответственности за невыполнение обязательств по причинам, не зависящим от их воли.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при проведении работ в соответствии с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде ____________________ _____.

Устанавливается двухэтапная процедура разрешения споров: сначала стороны должны попытаться решить конфликт путем переговоров, и только если это не удается - обращаться в арбитражный суд. Указание конкретного суда обеспечивает определенность в случае судебных разбирательств и предотвращает споры о подсудности.

7. Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Определяется период действия договора - с момента подписания до полного выполнения всех обязательств. Это означает, что договор продолжает действовать даже после изготовления карт, если остаются невыполненные обязательства. Также устанавливается, что прекращение договора не снимает ответственности за нарушения, допущенные в период его действия.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

В заключительных положениях устанавливаются формальные требования к договору: письменная форма изменений, статус приложений как неотъемлемой части, количество экземпляров и их юридическая сила. Эти правила обеспечивают стабильность договорных отношений и предотвращают споры о содержании договора.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

10. Подписи сторон