Договор строительного подряда между организациями - скачать образец

Описание документа

Договор строительного подряда между организациями

Договор строительного подряда между организациями — это юридический документ, который регулирует отношения между заказчиком и подрядчиком при выполнении строительных, ремонтных или монтажных работ. Такой договор является основой для сотрудничества компаний в строительной сфере и обеспечивает правовую защиту интересов обеих сторон.

Для чего нужен этот договор?

Договор строительного подряда необходим когда одна компания (заказчик) хочет заказать строительные работы, а другая компания (подрядчик) готова их выполнить. Это может быть строительство нового здания, реконструкция существующего объекта, капитальный ремонт, монтаж инженерного оборудования или любые другие строительно-монтажные работы.

Договор особенно важен для юридических лиц, так как он обеспечивает четкое определение прав и обязанностей каждой стороны, устанавливает порядок взаимодействия и минимизирует риски возможных споров и конфликтов.

Ключевые разделы договора

Договор строительного подряда обычно включает следующие основные разделы:

Предмет договора — здесь подробно описывается, какие именно работы должны быть выполнены. Все технические детали и объемы работ указываются в приложениях к договору (сметах, технических заданиях и проектной документации).

Стоимость работ — определяется цена за выполнение всех предусмотренных работ. Стоимость может быть твердой (фиксированной) или приблизительной, с возможностью изменения при определенных условиях, таких как изменение объемов работ или налогового законодательства.

Сроки выполнения работ — устанавливаются начальные и конечные сроки выполнения работ. Обычно составляется детальный календарный график, который является неотъемлемой частью договора.

Права и обязанности сторон — подробно описываются обязанности подрядчика (выполнить работы качественно и в срок, обеспечить безопасность) и заказчика (предоставить площадку для работ, своевременно оплачивать работу).

Порядок выполнения и приемки работ

Один из самых важных аспектов договора — процедура выполнения и приемки работ. Подрядчик ведет журнал производства работ, где фиксирует все ключевые этапы выполнения. Особое внимание уделяется так называемым "скрытым работам" — тем, которые будут закрыты последующими работами (например, электропроводка в стенах, трубопроводы в полу).

Перед закрытием скрытых работ подрядчик обязан уведомить заказчика для проведения совместного осмотра и приемки. Это позволяет избежать ситуаций, когда недостатки обнаруживаются уже после завершения всех работ, когда их исправление требует значительных дополнительных затрат.

Приемка готового объекта происходит в несколько этапов. Сначала подрядчик уведомляет заказчика о готовности работ. Заказчик проводит тщательный осмотр и при обнаружении недостатков составляет соответствующий акт. После устранения всех выявленных недостатков проводится окончательная приемка с подписанием акта сдачи-приемки работ.

Оплата работ

Оплата по договору строительного подряда обычно происходит поэтапно:

Авансовый платеж — заказчик перечисляет часть стоимости работ для закупки материалов и организации работ. Размер аванса обычно составляет 20-30% от общей стоимости.

Промежуточные платежи — производятся по мере выполнения определенных этапов работ на основании подписанных актов выполненных работ.

Окончательный расчет — производится после полного завершения всех работ и подписания акта окончательной приемки.

Такой порядок расчетов удобен для обеих сторон: подрядчик получает средства для финансирования текущей деятельности, а заказчик может контролировать качество работ на каждом этапе и не рискует значительными суммами.

Ответственность сторон

Договор предусматривает ответственность за нарушение его условий. За просрочку платежей заказчик уплачивает пеню. За нарушение сроков выполнения работ пеню уплачивает подрядчик. Размер пени и предельный размер ответственности указываются в договоре.

Подрядчик также обязан застраховать свою профессиональную ответственность. Это дополнительная защита для заказчика на случай причинения ущерба в результате ненадлежащего выполнения работ.

Расторжение договора

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке при наличии существенных нарушений. Заказчик вправе расторгнуть договор при серьезных нарушениях сроков или качества работ. Подрядчик может расторгнуть договор, если заказчик длительное время не предоставляет возможность для выполнения работ или становится неплатежеспособным.

При расторжении договора заказчик оплачивает фактически выполненные работы на момент расторжения. Это справедливое условие, которое защищает интересы подрядчика от финансовых потерь.

Преимущества использования договора

Использование правильно составленного договора строительного подряда дает несколько важных преимуществ:

Правовая определенность — все условия сотрудничества четко прописаны и имеют юридическую силу.

Защита интересов — договор защищает интересы как заказчика (качество и сроки работ), так и подрядчика (своевременная оплата).

Минимизация рисков — предусмотрены механизмы решения возможных проблем и споров.

Основа для взаимодействия — договор служит основой для эффективного взаимодействия сторон на всех этапах реализации проекта.

Для юридических лиц правильно оформленный договор строительного подряда является не просто формальностью, а необходимым инструментом успешной реализации строительных проектов и защиты своих интересов.

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

г. ______«______» ______ 2025 г.

______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:

1.1.1. Стороны -- Заказчик и Подрядчик.

1.1.2. Объект -- помещение Заказчика.

1.1.3. Договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор» -- настоящий документ, включающий все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами, в т.ч. в период выполнения работ.

1.1.4. Строительная площадка -- территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу: ______.

1.1.5. Работы -- комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

1.1.6. Одобрение -- подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).

1.1.7. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору -- документ, подтверждающий выполнение (сдачу-приемку) Подрядчиком Работ и приемку Объекта (или его части) Заказчиком.

В этом разделе даются четкие определения всем основным терминам, которые будут использоваться в договоре. Это очень важно для того, чтобы обе стороны одинаково понимали значение таких понятий как "Объект", "Строительная площадка", "Работы" и других. Определения помогают избежать недопонимания и споров в будущем. Например, под "Работами" понимается именно тот комплекс действий, который подробно описан в договоре и приложениях к нему, а не любые другие работы, которые могут прийти в голову одной из сторон.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.

2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.

Этот раздел определяет основную суть всего договора - какие именно строительные работы должен выполнить Подрядчик. Все детали и особенности работ подробно описываются в специальных приложениях к договору, которые становятся его неотъемлемой частью. Особое внимание уделяется тому, что все работы должны выполняться строго в соответствии с утвержденными строительными нормами и правилами безопасности. Это гарантирует, что конечный результат будет не только качественным, но и безопасным для дальнейшей эксплуатации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:

  • при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;
  • при изменении характера, качества или вида указанной работы;
  • при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.

3.3. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

В разделе о стоимости работ определяется точная цена за выполнение всех предусмотренных работ. Все финансовые детали указываются в сметах, которые являются обязательной частью договора. Также здесь предусмотрены разумные случаи, когда первоначальная стоимость может быть пересмотрена - например, если в процессе работы выяснилось, что требуется выполнить дополнительные работы или изменились внешние условия, такие как налоговое законодательство. Важно, что любые изменения стоимости обязательно оформляются дополнительным соглашением, что защищает интересы обеих сторон от неожиданных финансовых сюрпризов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.

4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.

4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.

4.1.5. В течение ______ дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.

4.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.

4.1.7. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.

4.1.8. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.

4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.

4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ.

В этом разделе подробно расписываются все обязанности Подрядчика. Он должен не только выполнить работы в установленные сроки и с надлежащим качеством, но и обеспечить полную безопасность на строительной площадке, содержать ее в чистоте, сохранять конфиденциальность полученной от Заказчика информации. Подрядчик может привлекать к работе субподрядчиков, но при этом он полностью отвечает за качество их работы перед Заказчиком. Особенно важным является требование о страховании профессиональной ответственности - это дополнительная защита для Заказчика на случай, если в результате ошибок Подрядчика будет причинен ущерб.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.

5.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

5.1.3. Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность. При обнаружении существенных недостатков Заказчик имеет право остановить работу до их устранения. Данный факт фиксируется в журнале работ.

5.3. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на предусмотренную Сметой стоимость приобретенного оборудования и материалов.

5.4. Заказчик в период действия настоящего Договора вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц, кроме Подрядчика, в случае, если Подрядчик выполняет работу с ненадлежащим качеством или задержками, с возложением всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц, на Подрядчика.

5.5. В случае, указанном в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик в течение ______ рабочих дней с момента заключения Договора с другой подрядной организацией, направляет Подрядчику письменное требование и счет на оплату всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц. Счет должен быть оплачен Подрядчиком в ______-дневный срок с момента его получения.

Этот раздел определяет обязанности и права Заказчика. Он должен предоставить Подрядчику помещение или площадку для работ, оказывать необходимое содействие и своевременно производить оплату. Заказчик имеет право постоянно контролировать ход работ и при обнаружении серьезных недостатков может приостановить работы до их устранения. В случае недобросовестного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик имеет право привлечь других исполнителей, причем все дополнительные расходы при этом несет нерадивый Подрядчик. Эти положения дают Заказчику эффективные инструменты контроля и защиты своих интересов.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение ______ рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет.

6.2. Срок выполнения и окончания работ по Приложениям (Сметам) определяется Календарным графиком.

6.3. В случае остановки работ или простоя не по вине Подрядчика составляется двусторонний Акт и сроки производства работ корректируются Сторонами пропорционально времени простоя.

В разделе о сроках четко определяется, когда Подрядчик должен начать работы (после получения авансового платежа) и когда они должны быть полностью завершены (в соответствии с календарным графиком). Также предусматривается справедливое правило: если работы приостанавливаются по причинам, не зависящим от Подрядчика (например, по вине Заказчика или из-за внешних обстоятельств), то общие сроки выполнения работ соответственно продлеваются. Это защищает Подрядчика от ответственности за задержки, которые произошли не по его вине.

7. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

7.1. Платежи по Приложениям (Сметам) осуществляются в следующем порядке:

7.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс для закупки и завоза материалов в размере ______% от общей стоимости работ по Приложениям (Сметам) не позднее ______ банковских дней с момента получения выставленного Подрядчиком счета.

7.1.2. Следующие этапы оплаты (в случае выполнения работ свыше одного месяца): производятся согласно актов выполненных работ по Приложениям (Сметам) с зачетом оплаченного ______% аванса.

7.1.3. Окончательный платеж оставшийся от стоимости работ по Приложениям (Сметам) Заказчик оплачивает в течение ______ банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки помещения в эксплуатацию.

7.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

Этот раздел детально описывает порядок расчетов между сторонами. Обычно оплата происходит в несколько этапов: сначала аванс для закупки материалов и организации работ, затем промежуточные платежи по мере выполнения отдельных этапов работ, и наконец - окончательный расчет после полного завершения всех работ и подписания акта приемки. Такой поэтапный подход к расчетам удобен для обеих сторон: Подрядчик получает средства для финансирования текущей деятельности, а Заказчик имеет возможность контролировать качество работ на каждом этапе и не рискует значительными суммами.

8. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Подрядчик перед началом работ принимает от Заказчика помещение по Акту с указанием (при наличии) выполненных работ или смонтированного инженерного оборудования другой подрядной организацией.

8.2. Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет допуск своего рабочего персонала на объект в соответствии с требованиями Арендодателя и его технических служб.

8.3. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

8.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенным Календарным планом к Приложениям (Сметам).

8.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ведется фиксация фактов и обстоятельств, связанных с производством работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения об осмотре и принятии работ (в т.ч. и скрытых) и согласованиях проектно-технических решений с Заказчиком).Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале работ.

8.6. При производстве и закрытии скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика и пригласить его представителя на осмотр и приемку. Заказчик производит осмотр и приемку выполненных работ с фиксацией в журнале работ.

8.7. Сдача выполненных работ по Приложениям (Сметам) производится в следующем порядке:

8.7.1. Заказчик производит приемку работ в течение ______ рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ по Приложениям (Сметам) и готовности помещения к монтажу технологического оборудования.

8.7.2. Вместе с уведомлением о готовности помещения под монтаж технологического оборудования Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной проектно-технической документации.

8.7.3. В указанный срок Заказчик производит приемку помещения и при наличии выявленных недостатков и дефектов фиксирует их в Акте. Копия Акта направляется Подрядчику для принятия мер к устранению выявленных недостатков и дефектов.

8.7.4. После монтажа технологического оборудования Заказчик принимает помещение в эксплуатацию с составлением Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих приемке помещения в эксплуатацию.

8.7.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены на определенном этапе выполнения работ по Приложениям (Сметам), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

8.7.6. Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ.

Это один из самых важных и подробных разделов договора, который описывает всю процедуру выполнения и приемки работ. Подрядчик ведет специальный журнал работ, где фиксирует все ключевые этапы и события. Особое внимание уделяется так называемым "скрытым работам" - тем, которые будут закрыты последующими работами (например, электропроводка в стенах, трубопроводы в полу). Перед закрытием таких работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика для проведения совместного осмотра и приемки. Процедура окончательной приемки включает тщательный осмотр объекта, выявление возможных недостатков, их устранение и только затем - подписание итогового акта приемки. Все дополнительные работы, не предусмотренные первоначальным заданием, оформляются отдельными соглашениями.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по Приложениям (Сметам) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то Стороны в течение ______ рабочих дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение ______ месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Этот раздел регулирует ситуацию, когда выполнение договора становится невозможным или крайне затруднительным из-за обстоятельств, не зависящих от воли сторон (так называемый форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, войны, террористические акты, действия государственных органов и другие чрезвычайные события. В этих случаях стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, а сроки выполнения работ соответственно продлеваются. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются длительное время и делают дальнейшее сотрудничество бессмысленным, стороны имеют право расторгнуть договор. Важным условием является обязанность стороны, подвергшейся действию форс-мажора, своевременно уведомить об этом другую сторону.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:

  • нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ при условии, если срок их окончания, установленный в Календарном плане, увеличивается более чем на ______ календарных дней;
  • нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущие к снижению качества работ, предусмотренному проектом, строительными нормами и правилами;
  • аннулирования лицензии на строительную деятельность, издание других актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  • в случае несвоевременного предупреждения Заказчика о необходимости превышения цены работ, указанной в Приложениях (Сметах).

10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

  • при остановке Заказчиком выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;
  • при финансовой несостоятельности Заказчика, а также в случае ликвидации.

10.4. При расторжении Договора на объекте с незавершенными работами Сторонами оформляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании которых Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ по Приложению (Смете) на момент расторжения Договора.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за ______ календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.

В разделе о расторжении договора перечислены все основания, по которым любая из сторон может досрочно прекратить договорные отношения. Заказчик может расторгнуть договор при серьезных нарушениях со стороны Подрядчика - например, при значительном срыве сроков, некачественном выполнении работ или утрате лицензии на строительную деятельность. Подрядчик, в свою очередь, может расторгнуть договор, если Заказчик надолго останавливает работы без уважительных причин или становится неплатежеспособным. При расторжении договора Заказчик обязан оплатить все работы, уже выполненные Подрядчиком на момент расторжения. Это справедливое условие, которое защищает интересы Подрядчика от финансовых потерь.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае необоснованной задержки установленных Договором и Календарным планом к Приложениям (Сметам) сроков перечисления оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчик пеню в размере ______% от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки, но не более ______% от стоимости работ по Приложению (Смете).

11.2. В случаях не обеспечения установленных Календарным планом сроков окончания работ по вине Подрядчика им уплачивается пеня в размере ______% от стоимости работ, за каждый день задержки, но не более ______% от стоимости работ по Приложению (Смете).

11.3. Оплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

11.4. Оплата штрафных санкций производится в течение ______ банковских дней со дня получения письменного уведомления другой Стороны о взыскании штрафных санкций на расчетный счет Сторон.

11.5. Подрядчик не несет ответственность за повреждение действующих коммуникаций, обнаруженных в результате ведения работ и не указанных в проекте.

В этом разделе устанавливается конкретная ответственность сторон за нарушение условий договора. За просрочку платежей Заказчик обязан выплачивать пеню, размер которой определяется в договоре. Аналогично, за срыв сроков выполнения работ пеню платит Подрядчик. В договоре также указывается предельный размер ответственности (максимальный процент от стоимости работ). Важно, что уплата пени не освобождает виновную сторону от выполнения своих основных обязательств. Также справедливо предусмотрено, что Подрядчик не несет ответственности за повреждение скрытых коммуникаций, которые не были указаны в проектной документации.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не входят в настоящий Договор, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к нему.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.6. Все Приложения (Сметы) и Календарные планы-графики производства работ к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом ______.

12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В особых условиях содержатся важные дополнительные положения, которые завершают правовое оформление договорных отношений. Договор заменяет собой все предыдущие договоренности и переписку между сторонами по данному вопросу. Все изменения и дополнения к договору имеют силу только если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. Споры сначала решаются путем переговоров, и только если достичь согласия не удается - передаются на рассмотрение в арбитражный суд. Договор составляется в двух идентичных экземплярах - по одному для каждой стороны, что является стандартной практикой делового оборота.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик должен при выполнении своих обязательств по настоящему Договору соблюдать высочайшие этические и профессиональные стандарты и обязан подчиняться всем применимым законам и положениям.

13.2. Подрядчик соглашается со следующим:

  • Не производить или не предлагать прямо или косвенно платеж или дар какому-либо работнику, должностному лицу или представителю правительства, правительственного учреждения или иного органа или какой-либо политической партии либо ее должностному лицу или какому-либо кандидату на политический пост при обстоятельствах, когда платеж или дар будут составлять незаконный платеж, либо когда платеж или дар был произведен с целью обеспечить неправомерное преимущество или получить какой-либо доход от деятельности;
  • Приложить все свои усилия с тем, чтобы поддерживать репутацию и содействовать интересам Заказчика, и не вправе допускать конфликт между своими интересами и обязанностями, которые он имеет перед Заказчиком.

В прочих условиях содержатся требования к профессиональной этике и поведению Подрядчика. Он обязан соблюдать высокие этические стандарты, не допускать коррупционных действий и конфликта интересов, действовать добросовестно в интересах Заказчика. Эти условия особенно важны при работе с государственными заказчиками или в строго регулируемых отраслях, где нарушения антикоррупционного законодательства могут иметь серьезные последствия для обеих сторон.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует один календарный год. Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, с сохранением порядка пролонгации на последующие годы.

Договор действует в течение одного года с момента подписания и автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора. Это удобно для долгосрочного сотрудничества, когда стороны планируют выполнение нескольких проектов или этапов работ в течение продолжительного времени. Автоматическая пролонгация избавляет от необходимости каждый год заново заключать договор, экономя время и ресурсы сторон.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик
Юр. адрес: ______ Юр. адрес: ______
Почтовый адрес: ______ Почтовый адрес: ______
ИНН: ______ ИНН: ______
КПП: ______ КПП: ______
Банк: ______ Банк: ______
Рас./счёт: ______ Рас./счёт: ______
Корр./счёт: ______ Корр./счёт: ______
БИК: ______ БИК: ______

16. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик ______ Подрядчик ______

Скачать документ

Скачать документ в формате Microsoft Word (docx) без комментариев эксперта.

Похожие документы

Договор подряда между юридическим и физическим лицом
Договор подряда на переработку сырья
Договор подряда на капитальный ремонт тепловых сетей
Договор подряда на ремонт музыкального инструмента
Договор подряда на проектные и изыскательские работы
Договор авторского надзора
Договор банковской гарантии по договору подряда
Договор бытового подряда с использованием материалов заказчика
Договор подряда на ремонтно-строительные работы
Договор подряда с использованием материалов подрядчика
Договор инвестирования между юридическими лицами
Договор на выполнение проектных работ и техническое сопровождение согласования
Договор подряда на выполнение работ между юридическими лицами
Договор подряда между юридическим и физическим лицом
Договор строительного подряда между подрядчиком и субподрядчиком
Договор на выполнение работ с передачей оборудования
Договор на создание и передачу научно-технической продукции
Договор на создание и передачу научно-технической продукции
Договор на создание и передачу научно-технической продукции на межотраслевой основе
Договор подряда на высотные работы со страхованием