Договор поставки передвижной электролаборатории между юридическими лицами

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

г. _______

«___» ___________ 2025 г.

____________________ ______ в лице ____________________ ______, действующего на основании ____________________ ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ____________________ ______ в лице ____________________ ______, действующего на основании ____________________ ______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик берет на себя обязательства осуществить поставку, а Покупатель обязуется принять и произвести оплату передвижной электролаборатории (далее – Продукция) в соответствии с прилагаемой спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору).

В этом разделе определяется суть всего соглашения: что именно одна сторона продает, а другая покупает. Речь идет о передвижной электролаборатории – специальном оборудовании, смонтированном на транспортном средстве для проведения электротехнических измерений и испытаний непосредственно на объектах. Все детали поставки – точная модель, комплектация, технические характеристики – должны быть подробно описаны в отдельном документе, который называется Спецификация и является неотъемлемой частью договора. Без этого приложения договор считается незаключенным, так как непонятно, что именно поставляется.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая стоимость договора составляет ______________ рублей, включая налог на добавленную стоимость 18% в сумме ______________ рублей.

Оплата производится в следующем порядке:

1. Предварительная оплата (авансовый платеж) в размере _______ % от полной цены договора должна быть перечислена Покупателем в течение _______ календарных дней с момента подписания договора и получения счета от Поставщика.
2. Окончательный расчет в размере _______ % от цены договора Покупатель производит в течение _______ календарных дней с даты подписания акта приема-передачи продукции на основании счета, предоставленного Поставщиком.

Все расчеты осуществляются в российских рублях. Обязательство по оплате считается выполненным в момент списания денежных средств со счета Покупателя. Транспортные расходы по доставке продукции включены в общую стоимость договора. После подписания договора его цена является фиксированной и не подлежит увеличению.

Это финансовый раздел договора. Здесь четко прописывается полная стоимость оборудования, размер налога, а главное – порядок расчетов. Обычно он двухэтапный: сначала покупатель перечисляет аванс, что подтверждает серьезность его намерений и дает поставщику средства для начала работы, а окончательный расчет происходит уже после того, как товар получен, проверен и подписан акт приема-передачи. Важно, что цена после подписания договора меняться не может, что защищает покупателя от неожиданного удорожания. Включение транспортных расходов в цену избавляет от дополнительных трат при доставке.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

Поставка Продукции должна быть осуществлена в период с даты подписания настоящего договора до «___» _______________ 2025 года по адресу Покупателя: ____________________ ______.

Поставщик несет ответственность за сохранность продукции во время транспортировки, принимая меры для предотвращения ее повреждения или порчи.

При передаче продукции Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы следующих документов:

• счет-фактура и товарная накладная на продукцию (по 2 экземпляра);
• акт приема-передачи (2 экземпляра);
• документы, указанные в спецификации (Приложение №1).

Указанные документы должны быть переданы одновременно с продукцией или должны поступить Покупателю не позднее даты прибытия самой продукции. Если продукция прибыла без необходимых документов, она считается переданной на ответственное хранение Покупателю, а обязательства Поставщика по поставке считаются невыполненными до момента предоставления полного пакета документов.

В этом разделе устанавливаются временные рамки и логистика сделки. Указывается конкретный срок, к которому товар должен быть доставлен по указанному адресу. Поставщик отвечает за то, чтобы оборудование дошло в целости и сохранности. Особое внимание уделяется документам: без них получение товара считается неполноценным. Счет-фактура нужен для бухгалтерского учета и налогового вычета, товарная накладная подтверждает факт передачи товара, а акт приема-передачи – ключевой документ, фиксирующий исполнение обязательств по поставке. Отсутствие документов приостанавливает окончательную приемку.

4. КАЧЕСТВО И ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

Качество и комплектность продукции должны соответствовать условиям договора и подтверждаться документами, указанными в спецификации. Документация должна быть на русском языке.

Приемка продукции по количеству:

При обнаружении недостачи Покупатель обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность продукции и составить соответствующий акт. Поставщик должен быть уведомлен для участия в составлении двустороннего акта. При неявке представителя Поставщика Покупатель вправе завершить приемку самостоятельно.

Приемка продукции по качеству и комплектности:

Продукция проверяется при вскрытии упаковки, но не позднее установленных гарантийных сроков. Акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение _______ дней с момента их обнаружения. Скрытые недостатки – это такие, которые нельзя выявить при обычной проверке и которые проявляются в процессе использования или хранения.

При обнаружении несоответствий по качеству или комплектности приемка также приостанавливается, составляется акт и вызывается представитель Поставщика.

Покупатель обязан провести приемку с подписанием акта приема-передачи в течение _______ рабочих дней с момента получения продукции. В случае выявления недостатков акт не подписывается, а Покупатель направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки. Подписание акта производится только после полного устранения всех выявленных дефектов.

Этот раздел – инструкция для покупателя, как правильно принять товар. Он описывает процедуру проверки и по количеству, и по качеству. Важно понимать разницу между явными недостатками (видны сразу) и скрытыми (проявляются позже). Процедура приемки строго регламентирована: при обнаружении проблем нужно все остановить, составить акт и привлечь поставщика. Если поставщик не реагирует, покупатель имеет право действовать самостоятельно. Срок для приемки ограничен, поэтому действовать нужно оперативно. Мотивированный отказ – это официальный документ, в котором четко перечислены все претензии.

5. ГАРАНТИИ

Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция является новой, неиспользованной, находится в технически исправном состоянии и не имеет скрытых дефектов.

Гарантийный срок на продукцию составляет _______ месяцев, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Отсчет гарантийного срока начинается с даты подписания акта приема-передачи продукции Покупателем.

Все расходы, связанные с гарантийным ремонтом или заменой продукции, несет Поставщик.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда повреждения или сбои возникли в результате небрежного обращения, неправильной эксплуатации или иных действий Покупателя, приведших к поломке.

Гарантия – это обещание поставщика, что товар будет работать исправно в течение определенного времени. Гарантийный срок – период, в течение которого можно предъявить претензию по качеству. Он не может быть меньше, чем гарантия производителя. Все ремонты по гарантии производятся за счет продавца. Однако гарантия не покрывает поломки, которые произошли по вине самого покупателя: из-за ударов, попадания влаги, использования не по инструкции и т.д. Подписание акта приема-передачи – это точка отсчета гарантийного срока.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях событиями. Такие обстоятельства должны возникнуть после заключения договора и непосредственно повлиять на его исполнение.

Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении и прекращении в разумный срок, но не позднее _______ рабочих дней.

На время действия таких обстоятельств сроки исполнения обязательств по Договору приостанавливаются. Сроки возобновляются с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

Этот пункт защищает обе стороны от ситуаций, которые никто не мог предвидеть или предотвратить. К форс-мажору относятся природные катастрофы (землетрясения, наводнения), войны, террористические акты, эпидемии, действия государственных органов (например, введение эмбарго или карантина). Если такое событие происходит, сторона должна немедленно уведомить об этом партнера. Все сроки по договору в этом случае «замораживаются» и начинают течь снова только после того, как непреодолимые обстоятельства прекратят свое действие.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде ____________________ ______.

Здесь определяется, какой именно суд будет рассматривать возможные конфликты между сторонами. Указание конкретного арбитражного суда (обычно по месту нахождения ответчика или иному согласованному сторонами месту) исключает неопределенность. Это означает, что в случае судебного разбирательства обращаться нужно будет именно в этот суд, а не в любой другой.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нарушения сроков поставки Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от цены Договора за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков оплаты Покупатель выплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более _______ % от этой суммы.

Ответственность Покупателя за причиненные Поставщику убытки ограничивается реальным ущербом, но не может превышать общую цену Договора.

В случае если Поставщик предоставит неправильно оформленные счет-фактуры, что приведет к доначислению налогов Покупателю, Поставщик обязан компенсировать Покупателю все возникшие расходы, включая суммы налогов, пени и штрафов.

За поставку продукции ненадлежащего качества Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере _______ % от стоимости такой некачественной продукции.

Это «штрафной» раздел договора. Он определяет последствия для той стороны, которая нарушит свои обязательства. Для поставщика главный риск – просрочка поставки или поставка некачественного товара. Для покупателя – задержка оплаты. Размер неустойки привязан к ключевой ставке ЦБ, что является стандартной практикой. Важно, что уплата неустойки не отменяет основного обязательства – нужно и поставить товар, и заплатить пеню. Отдельно прописана ответственность за ошибки в документах, которые могут дорого обойтись покупателю при проверках налоговой.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех принятых обязательств.

Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Стороны договорились, что документы, переданные по факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу оригиналов до их замены на бумажные носители. Стороны обязуются произвести такую замену в кратчайшие возможные сроки.

Заключительные положения. Договор начинает действовать с подписания. Количество экземпляров – по одному у каждой стороны, что стандартно. Важный современный момент – признание юридической силы за документами, пересланными по электронной почте или факсу. Это значительно ускоряет процесс взаимодействия, особенно между организациями из разных городов. Однако стороны обычно договариваются впоследствии обменяться оригиналами этих документов по почте.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик	Покупатель
Юр. адрес: _______	Юр. адрес: _______
Почтовый адрес: _______	Почтовый адрес: _______
ИНН: _______	ИНН: _______
КПП: _______	КПП: _______
Банк: _______	Банк: _______
Рас./счёт: _______	Рас./счёт: _______
Корр./счёт: _______	Корр./счёт: _______
БИК: _______	БИК: _______

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _______

Покупатель _______