Договор поставки и монтажа оборудования между юридическими лицами - образец, бланк
Описание документа
Что такое договор поставки и монтажа оборудования между юридическими лицами
Договор поставки и монтажа оборудования — это важный документ, который регулирует отношения между двумя компаниями, когда одна из них (поставщик) обязуется не только доставить определенное оборудование, но и установить его, а другая (покупатель) — принять работу и оплатить ее. Такой договор сочетает в себе элементы как купли-продажи, так и подряда на выполнение работ.
Основная цель этого документа — четко определить права и обязанности каждой из сторон, чтобы избежать недопонимания и споров в будущем. В нем прописывается не только что именно поставляется, но и как, когда, на каких условиях, а также кто несет ответственность в случае возникновения проблем.
Ключевые разделы договора и их значение
Предмет договора
В этом разделе описывается суть соглашения: какое оборудование подлежит поставке, какие работы по монтажу будут выполнены. Обязательно указывается, что подробный перечень оборудования содержится в спецификации, которая является неотъемлемой частью договора. Это значит, что без спецификации договор считается неполным.
Условия поставки
Здесь детально прописываются сроки поставки, которые обычно исчисляются с момента получения поставщиком авансового платежа. Указывается точный адрес, по которому должно быть доставлено оборудование. Особое внимание уделяется моменту перехода права собственности и рисков — обычно это происходит после подписания товарной накладной и акта выполненных работ.
Цена и порядок оплаты
В этом разделе устанавливается общая стоимость оборудования и работ, а также график платежей. Обычно оплата разбивается на три этапа: аванс (предоплата), промежуточный платеж после поставки и окончательный расчет после завершения монтажа и подписания всех документов. Важно, что цены фиксируются и не подлежат изменению.
Порядок передачи оборудования
Это один из самых важных разделов, так как он описывает процедуру приемки оборудования. Покупатель должен проверить оборудование в присутствии представителя поставщика на соответствие по количеству, ассортименту и целостности упаковки. При обнаружении недостатков составляется специальный акт, и поставщик обязан устранить проблемы в установленные сроки.
Гарантийные обязательства
Поставщик предоставляет гарантию на оборудование, которая обычно действует с момента подписания акта выполненных работ. В течение гарантийного срока поставщик обязуется бесплатно устранять любые дефекты, возникшие не по вине покупателя. Также прописываются условия, при которых гарантия не действует — например, при нарушении правил эксплуатации.
Ответственность сторон
В этом разделе устанавливаются штрафные санкции за нарушение условий договора. Например, за просрочку поставки поставщик выплачивает пеню, а за просрочку оплаты — покупатель. Также определяются условия, при которых возможно одностороннее расторжение договора.
На что обратить внимание при заключении договора
При подписании договора поставки и монтажа оборудования важно внимательно заполнить все пустые поля (сроки, суммы, проценты, адреса). Особое внимание стоит уделить спецификации оборудования — она должна быть максимально подробной и содержать точные наименования, модели, количество и технические характеристики.
Рекомендуется четко прописать процедуру приемки оборудования, включая сроки осмотра и порядок оформления претензий. Также важно определить условия транспортировки оборудования в сервисный центр при гарантийном ремонте и сроки устранения недостатков.
Не менее важно проверить реквизиты обеих сторон и убедиться, что договор подписывают уполномоченные лица. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу — по одному для каждой стороны.
Помните, что этот договор регулирует значительные финансовые обязательства, поэтому перед подписанием имеет смысл проконсультироваться с юристом, особенно если условия поставки или монтажа являются сложными или нестандартными.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
г. __________________ «___» _______________ 2025 г.
____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящее соглашение регулирует вопросы, связанные с поставкой оборудования в соответствии со спецификацией, которая является неотъемлемой частью данного документа. Поставщик берет на себя обязательства по доставке и установке оборудования. Предоставляемое оборудование имеет все необходимые сертификаты соответствия. Покупатель обязуется принять и оплатить как само оборудование, так и работы по его монтажу на условиях, оговоренных в договоре.
В этом разделе описывается основная суть документа - что именно одна сторона обязуется поставить и установить, а другая - принять и оплатить. Спецификация с перечнем оборудования будет приложением к договору. Это базовый раздел, который определяет суть всего соглашения между компаниями.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставщик обязуется передать оборудование Покупателю в срок не более ______ календарных дней с момента получения предоплаты. Доставка осуществляется по адресу Покупателя: ____________________ ____________________ __________________.
Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания обеими сторонами товарной накладной и акта выполненных работ. Право собственности и риск случайной порчи переходят к Покупателю в момент подписания этих документов.
Поставщик гарантирует соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, техническим условиям и сертификатам производителя. Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.
Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности оборудования к передаче не позднее ______ часов до предполагаемой даты поставки. Работы по монтажу оборудования выполняются в течение ______ календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.
Здесь подробно расписываются все условия доставки: сроки, адрес, момент перехода ответственности, требования к качеству и упаковке. Особое внимание стоит уделить срокам и условиям приемки - это поможет избежать споров в будущем.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Общая стоимость оборудования и его монтажа составляет ______ рублей, включая стоимость тары, упаковки, маркировки, технической документации и НДС 18% в размере ______ рублей.
Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены, указанные в Спецификации, являются фиксированными и не подлежат изменению.
Порядок расчетов:
- Авансовый платеж в размере ______% от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение ______ рабочих дней после подписания договора
- ______% в течение ______ рабочих дней после подписания товарной накладной
- Окончательная оплата ______% от стоимости договора осуществляется в течение ______ рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
В этом разделе детально прописывается финансовая сторона сделки: общая сумма, порядок и сроки платежей. График оплаты обычно включает аванс, промежуточный платеж и окончательный расчет после выполнения всех работ.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
Поставщик гарантирует соответствие поставляемого оборудования требованиям, установленным в Российской Федерации, и наличие соответствующих сертификатов соответствия.
При поставке оборудования Поставщик оформляет товарную накладную и передает ее для подписания Покупателю вместе с оборудованием.
Покупатель в момент передачи оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет оборудование по количеству, ассортименту и упаковке на соответствие сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.
При соответствии оборудования Покупатель подписывает товарную накладную. При обнаружении несоответствий Покупатель оформляет Акт о претензиях, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение ______ рабочих дней.
Покупатель проверяет качество поставляемого оборудования в течение ______ дней с момента подписания акта выполненных работ. О любых претензиях относительно качества, повреждений или дефектов необходимо уведомить Поставщика в письменной форме в течение ______ дней.
Претензии относительно скрытых дефектов, которые не могли быть выявлены при первоначальной проверке, подаются Покупателем в письменной форме.
При обнаружении дефектов, делающих оборудование неприемлемым для использования, Покупатель вправе отказаться от оборудования и потребовать возврата уплаченной суммы или потребовать замены оборудования на надлежащего качества в срок не более ______ рабочих дней. Все связанные с этим расходы несет Поставщик.
Этот раздел очень важен - он описывает процедуру приемки оборудования. Здесь указано, как проводить проверку, какие документы подписывать, как действовать при обнаружении недостатков. Внимательное соблюдение этих процедур защитит обе стороны от возможных споров.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору влечет имущественную ответственность виновной стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За просрочку поставки Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере ______% от стоимости просроченного оборудования за каждый день просрочки, но не более ______% от стоимости.
Покупатель обязан обеспечить приемку оборудования и выполненных работ в течение ______ дней с момента уведомления Поставщиком.
При нарушении сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере ______% от размера платежа за каждый день просрочки, но не более ______% от суммы оплаты.
Выплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.
При просрочке поставки более чем на ______ календарных дней Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возврата аванса и возмещения убытков.
При просрочке платежей более чем на ______ календарных дней Поставщик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Раздел об ответственности устанавливает последствия нарушения условий договора. Здесь прописаны штрафные санкции за просрочки поставки и оплаты, а также условия для одностороннего расторжения договора.
6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА
Поставщик должен обеспечить передачу оборудования в упаковке, гарантирующей его сохранность от повреждений. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку оборудования или образование коррозии вследствие ненадлежащей упаковки.
Краткий раздел, но очень важный для сохранности оборудования при транспортировке. Здесь четко закрепляется ответственность поставщика за правильную упаковку.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Поставщик предоставляет гарантию на поставленное оборудование сроком ______ месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие оборудования государственным стандартам РФ, техническим условиям и сертификатам производителя.
При выходе оборудования из строя в течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. Срок ремонта составляет ______ календарных дней с момента доставки оборудования в сервисный центр Поставщика по адресу: ____________________ ____________________ __________________.
Транспортировка оборудования в сервисный центр и обратно осуществляется за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства не действуют при нарушении условий эксплуатации, вскрытии пломб, наличии механических повреждений по вине Покупателя или использовании некачественных расходных материалов.
В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает бесплатные консультации по использованию и поддержке оборудования. Контактный телефон: ____________________. Контактное лицо — ____________________.
После получения извещения Поставщик обязуется устранить обнаруженные дефекты за свой счет в течение ______ календарных дней.
На время устранения дефектов гарантийный срок продлевается на соответствующий период.
После окончания гарантии Поставщик может предоставить услуги по обслуживанию и поддержке оборудования.
Гарантийные обязательства - одна из ключевых частей договора. Здесь указан срок гарантии, условия бесплатного ремонта, исключения из гарантии и порядок обращения за гарантийным обслуживанием.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы - чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля сторон.
Сторона, не способная выполнить обязательства, должна незамедлительно проинформировать другую сторону о начале и прекращении таких обстоятельств, но не позднее ______ дней после их начала.
Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств являются справки, выданные уполномоченными государственными органами РФ.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более ______ месяцев, каждая сторона имеет право на расторжение договора с проведением расчетов по состоянию на момент возникновения этих обстоятельств.
Этот раздел защищает стороны от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств: природных катастроф, военных действий, чрезвычайных положений и других непредвиденных событий.
9. АРБИТРАЖ
Стороны обязуются разрешать любые споры путем переговоров. Соблюдение досудебного претензионного порядка является обязательным.
Все споры по договору разрешаются путем переговоров. Если стороны не смогли разрешить их в течение ______ календарных дней с момента предъявления претензии, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
В этом разделе устанавливается порядок разрешения споров: сначала переговоры, затем обращение в арбитражный суд. Это стандартная процедура для коммерческих договоров.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения договора, и принимать все необходимые меры для предотвращения ее разглашения.
Условия конфиденциальности не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если это предусмотрено законодательством РФ.
Конфиденциальность защищает коммерческую информацию сторон от разглашения. Исключение делается только для случаев, когда предоставление информации требуется по закону.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон или в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за ______ дней до предполагаемой даты расторжения.
Здесь определяется срок действия договора и порядок его досрочного прекращения. Указываются условия для одностороннего расторжения и необходимые сроки уведомления.
12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дополнения и изменения к договору действительны только в случае их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями сторон.
Все предшествующие переговоры и переписка теряют силу с даты подписания договора.
Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
Приложение №1 «Спецификация оборудования» является неотъемлемой частью договора.
Общие положения содержат стандартные условия, которые применяются ко всем коммерческим договорам: порядок внесения изменений, запрет на переуступку прав без согласия, количество экземпляров и применимое законодательство.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| Поставщик | Покупатель |
| Юр. адрес: __________________ | Юр. адрес: __________________ |
| Почтовый адрес: __________________ | Почтовый адрес: __________________ |
| ИНН: __________________ | ИНН: __________________ |
| КПП: __________________ | КПП: __________________ |
| Банк: __________________ | Банк: __________________ |
| Рас./счёт: __________________ | Рас./счёт: __________________ |
| Корр./счёт: __________________ | Корр./счёт: __________________ |
| БИК: __________________ | БИК: __________________ |
14. ПОДПИСИ СТОРОН
| Поставщик __________________ | Покупатель __________________ |
Скачать документ
Скачать документ в формате Microsoft Word (docx) без комментариев эксперта.