Договор подряда на устройство фундамента для частного дома

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

г. ______ «___» __________ 2025 г.

____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию Заказчика из материалов Заказчика выполнить все необходимые строительно-монтажные работы, связанные с устройством фундамента, в соответствии с Проектом (Приложение №1 к Договору) и Сметой (Приложение №2 к Договору) в том числе:
   • Исследование места проведения работ и имеющейся документации на предмет возможности устройства фундамента и подбор необходимой технологии строительства.
   • Бетонирование фундамента общим объемом ______ куб.м.
   • Гидроизоляция фундамента общей площадью ______ кв.м.
   • Ввод в эксплуатацию и технические испытания.
2. Работы выполняются на объекте индивидуального жилищного строительства из материалов, предоставляемых Заказчиком по письменному запросу Подрядчика, который направляется Заказчику не менее чем за ______ рабочих дней до предполагаемой даты начала работ. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат надлежащего качества и уплатить обусловленную цену. При задержке предоставления материалов Заказчиком, Подрядчик не вправе использовать свои материалы и предъявлять финансовые претензии. Работы выполняются по адресу: ______. Результатом выполненных работ является устройство фундамента на Объекте, пригодного для его нормальной эксплуатации и строительства индивидуального жилого дома.
3. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.

В этом разделе описывается суть всего соглашения: что именно должен сделать Подрядчик и что обязан обеспечить Заказчик. Подрядчик берется за все работы по созданию фундамента – от изучения участка до бетонирования и гидроизоляции. Важно, что все работы должны вестись строго по предоставленным Проекту и Смете, которые становятся частью договора. Особое внимание стоит уделить условию о материалах: их предоставляет Заказчик, и если он опоздает с поставкой, Подрядчик не может использовать свои и требовать компенсации. Это перекладывает значительные риски на Заказчика, поэтому ему нужно очень внимательно следить за сроками.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

1. Общая стоимость работ по договору составляет ______ рублей, НДС не облагается в связи с применением УСН.
2. Оплата производится в безналичной форме путем перевода на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
   • 1-й платеж: аванс на выполнение работ ______ рублей перечисляется в течение ______ банковских дней после подписания договора.
   • 2-й платеж: ______ рублей перечисляется в течение ______ банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
   Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3. Стоимость работ является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных гражданским законодательством. Подрядчик обязан документально подтвердить необходимость изменения цены.
4. Подрядчик приступает к работе не позднее трех дней с даты получения аванса.

Этот раздел отвечает на главный финансовый вопрос: сколько стоит работа и как она оплачивается. Цена фиксированная («твердая»), что выгодно для Заказчика, так как исключает неожиданное подорожание. Однако есть оговорка – цена может измениться в строго определенных законом случаях, но Подрядчик должен это доказать. Порядок оплаты двухэтапный: аванс после подписания договора и окончательный расчет после приемки работы. Такой подход балансирует интересы сторон: Подрядчик получает часть средств на организацию работ, а Заказчик основную сумму платит только за качественный результат.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Подрядчик обязан выполнить работу и сдать ее результат Заказчику не позднее ______ дней с даты получения аванса.
2. Срок начала выполнения работ – в течение ______ дней с даты получения аванса.

Здесь все просто и понятно: устанавливаются конкретные временные рамки. Сроки жестко привязаны к моменту получения авансового платежа. Это стимулирует Заказчика своевременно оплатить аванс, а Подрядчика – оперативно начать и завершить работу. Заказчику важно реалистично оценить и согласовать эти сроки, учитывая объем работ, сезонность и другие факторы, чтобы избежать ненужной спешки или задержек.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязан:

• Выполнить работы в полном объеме, в установленные сроки и сдать результат надлежащего качества по Акту сдачи-приемки.
• Обеспечить производство работ в соответствии с заданием Заказчика, строительными нормами и правилами, а также гарантировать их качество.
• Своевременно устранять за свой счет выявленные недостатки как при приемке, так и в течение гарантийного срока.
• Соблюдать требования техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.
• Вывезти со стройплощадки свое оборудование и строительный мусор в ______-дневный срок после приемки работ.
• Уведомлять Заказчика за ______ дней о готовности к сдаче результата работ.
• Нести ответственность за действия привлеченных субподрядчиков.
• Обеспечить строительство необходимой техникой и оборудованием.
• Назначить ответственного представителя для решения оперативных вопросов.

Заказчик обязан:

• Произвести приемку и оплату работ надлежащего качества в установленные сроки. В случае задержки Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе приостанавливать финансирование.

Стороны обязуются:

• В течение ______ дней после подписания Акта сдачи-приемки произвести сверку взаиморасчетов. Заказчик обязан подписать акт сверки или предоставить мотивированные возражения в течение ______ рабочих дней.

Это самый объемный и важный раздел, который детально расписывает «правила игры». Обязанности Подрядчика сфокусированы на качестве, сроках и безопасности. Он отвечает за все, включая работу субподрядчиков. Заказчик, в свою очередь, должен вовремя принимать работу и платить. Право приостановить финансирование при срыве сроков – мощный рычаг воздействия для Заказчика. Обязанность по сверке взаиморасчетов помогает сторонам окончательно урегулировать все финансовые вопросы и избежать претензий в будущем.

5. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РИСКИ

1. Охрану материалов и оборудования на месте выполнения работ осуществляет Подрядчик.
2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, предоставленных Заказчиком, несет Подрядчик до момента передачи результата работ.

Этот пункт четко распределяет ответственность за сохранность имущества на стройплощадке. Подрядчик отвечает за охрану всего, что находится на объекте, включая материалы, которые ему передал Заказчик. Более того, на Подрядчика переходит риск случайной порчи или утраты этих материалов. Это означает, что если, например, материалы испортятся из-за дождя или будут украдены, восстанавливать их или нести расходы придется Подрядчику. Это дисциплинирует его и мотивирует обеспечить должную охрану и условия хранения.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

1. Заказчик обязан в течение ______ рабочих дней с даты получения уведомления о готовности приступить к приемке результата работ.
2. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика о требованиях по безопасной эксплуатации фундамента.
3. Сдача-приемка оформляется Актом о сдаче-приемке выполненных работ и Счетом-фактурой. Заказчик обязан проверить и подписать акты в течение ______ рабочих дней либо направить мотивированный отказ.

Процедура приемки – финальный и крайне важный этап. Подрядчик сообщает о готовности, и у Заказчика есть ограниченное время, чтобы все проверить. Подписание Акта сдачи-приемки – это юридический факт, подтверждающий, что Заказчик принял работу и не имеет претензий по объему и качеству (на момент приемки). Поэтому перед подписанием нужно тщательно все осмотреть, проверить соответствие проекту и смете. Если что-то не так, нужно не просто отказаться подписывать, а составить подробный письменный мотивированный отказ, чтобы у Подрядчика не было оснований считать работу принятой.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока.
2. Гарантийный срок устанавливается ______ месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки.
3. При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные сроки. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.

Гарантия – это страховка для Заказчика на будущее. Даже если фундамент приняли и он выглядел хорошо, скрытые недостатки могут проявиться позже. Гарантийный срок (рекомендуется указывать не менее 12-24 месяцев для фундамента) позволяет Заказчику предъявить претензии, если такие недостатки обнаружатся. Подрядчик обязан их устранить бесплатно. Важно, что на время ремонта гарантия «замораживается» и потом продлевается, то есть Заказчик не теряет оставшееся гарантийное время из-за того, что фундамент чинили.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И ОБЪЕМЫ РАБОТ

1. При внесении Заказчиком изменений в объем работ, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении стоимости и/или сроков. Устные договоренности не имеют силы.

Строительство – динамичный процесс, и первоначальные планы часто корректируются. Этот пункт устанавливает единственно правильный способ внесения изменений: только через письменное дополнительное соглашение, подписанное обеими сторонами. Любые просьбы Заказчика в стиле «сделайте вот тут еще и вот так» должны быть оформлены на бумаге с указанием, как это повлияет на цену и сроки. Это защищает Подрядчика от неоплаченных дополнительных работ, а Заказчика – от неожиданного увеличения сметы.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА

1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, применяемые материалы, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик имеет законное право контролировать процесс. Он может приезжать на объект, проверять, те ли материалы используются, соблюдаются ли технологии. Однако здесь есть важное ограничение: он не может «стоять над душой» и указывать, как именно рабочим нужно выполнять их задачи (это «оперативно-хозяйственная деятельность»). Контроль должен быть ненавязчивым и не мешать рабочему процессу. Ответственность за безопасность и соблюдение норм все равно остается на Подрядчике.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. За нарушение сроков Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ______% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
2. Заказчик обязан обеспечить замену некачественных материалов, которые он поставил.
3. При обнаружении некачественно выполненных работ Подрядчик обязан переделать их в срок не более ______ дней. В противном случае Заказчик вправе исправить недостатки силами другой организации за счет Подрядчика.
4. В случае если Подрядчик не приступил к работе в ______-дневный срок, он обязан вернуть аванс в ______-дневный срок, выплачивая неустойку в размере ______% от суммы аванса за каждый день просрочки возврата.

Это «штрафной» раздел, который определяет последствия нарушений. Для Подрядчика главные риски – финансовые санкции за срыв сроков и некачественную работу. Для Заказчика – ответственность за поставку некондиционных материалов, которые могут привести к проблемам с фундаментом. Самый серьезный инструмент для Заказчика – право устранить недостатки своими силами за счет Подрядчика, если тот отказывается или не может этого сделать. Это позволяет не зависеть от недобросовестного исполнителя. Также прописан механизм возврата аванса, если Подрядчик вообще не приступает к работе.

11. ФОРС-МАЖОР

1. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
2. К таким обстоятельствам относятся: война, стихийные бедствия, эпидемии, акты органов власти и другие внешние и чрезвычайные события.
3. Срок исполнения обязательств продлевается на период действия форс-мажора.
4. Стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении и окончании форс-мажора, подтверждая это документами.
5. Если форс-мажор длится более ______ дней, любая из сторон вправе расторгнуть договор.

Форс-мажор – это про «невиновные» просрочки. Если работы остановились из-за урагана, введения чрезвычайного положения или других глобальных событий, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, штрафы за просрочку не применяются. Сроки выполнения работ просто сдвигаются. Однако сторона, ссылающаяся на форс-мажор, обязана доказать его наличие справками из компетентных органов (например, МЧС). Если непредвиденные обстоятельства затягиваются надолго, у сторон есть возможность «мирно» расторгнуть договор.

12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон либо в судебном порядке.
2. При досрочном прекращении договора инициатор обязан уведомить другую сторону за ______ дней до предполагаемой даты расторжения и предложить провести взаиморасчеты.

Даже самый хороший договор может быть прекращен досрочно. Это может произойти по взаимному согласию или через суд, если одна из сторон грубо нарушает условия. Чтобы процесс расторжения прошел цивилизованно, установлено правило об обязательном предварительном уведомлении. Это время дается сторонам не для конфликта, а для того, чтобы оценить объем уже выполненных работ, произвести окончательные расчеты и подписать все закрывающие документы, избежав взаимных претензий в будущем.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

1. Споры решаются путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда ______.

Этот пункт определяет «маршрут» решения конфликтов. Первый и самый желательный шаг – переговоры. Стороны садятся и пытаются договориться полюбовно. Если это не получается, спор передается в арбитражный суд, указанный в договоре. Выбор конкретного суда (обычно по месту нахождения ответчика или исполнения договора) – важный момент, так как от этого зависят затраты времени и денег на судебный процесс.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации.
2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение миграционного законодательства в отношении привлекаемой рабочей силы.
3. Ущерб, нанесенный третьим лицам по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
4. Содержание договора является конфиденциальным.
5. Во всем остальном стороны руководствуются законодательством РФ.
6. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью договора.
7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, и вступает в силу с момента подписания.

В этом разделе собраны важные дополнительные условия. Право Подрядчика нанимать субподрядчиков дает ему гибкость, но он остается ответственным за их работу. Ответственность за миграционное законодательство критически важна во избежание проблем с законом. Конфиденциальность защищает коммерческую информацию сторон. Самое главное – пункт о том, что Проект и Смета (Приложения) являются неотъемлемой частью договора. Это значит, что они имеют такую же юридическую силу, как и сам текст договора, и все работы должны выполняться в строгом соответствии с ними.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16. ПОДПИСИ СТОРОН