Договор подряда на строительство жилого дома

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА

г. ______ «___» __________ 2025 г.

____________________ ____________ в лице ____________________ ____________, действующего на основании ____________________ ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ____________________ ____________ в лице ____________________ ____________, действующего на основании ____________________ ____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и планом-графиком строительных работ осуществить строительство жилого дома по адресу: ____________________ ____ в срок с «______» __________ 2025 года по «______» __________ 2025 года, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Техническое задание, смета и план-график являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить подрядчика всеми необходимыми для строительства материалами и предоставить под строительство земельный участок площадью ______ по адресу: ____________________ ____.

В этом разделе определяется основная цель договора - строительство жилого дома. Подрядчик берет на себя обязательство построить дом согласно утвержденной документации в установленные сроки, а заказчик обязуется предоставить земельный участок и все необходимые материалы, а также принять готовый объект и оплатить работу. Техническое задание, смета и график работ становятся официальными приложениями к договору, что обеспечивает прозрачность и четкое понимание объема работ обеими сторонами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по договору составляет ______ рублей.

2.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке ____________________ ____.

Этот раздел устанавливает финансовые условия сотрудничества. Указывается общая стоимость строительных работ, которая является фиксированной и определяется на основании сметы. Порядок расчетов может быть различным: это может быть поэтапная оплата по мере выполнения работ, авансовый платеж с последующим окончательным расчетом, или другие варианты, которые стороны согласуют между собой и пропишут в договоре.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По завершению работ подрядчик предоставляет заказчику акт сдачи-приемки работ.

3.2. Заказчик с участием подрядчика принимает результат работ и в течении ______ календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки работ обязан направить подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний. Если в указанный срок оформленный заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ заказчика от приемки работ подрядчику не поступят, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

3.3. В случае мотивированного отказа заказчика от принятия результатов работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты заказчика, за счет подрядчика.

3.4. В случае досрочного выполнения подрядчиком работ заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

3.5. В случае прекращения работ по указанию заказчика стороны обязаны в ____________________ ____ срок со дня прекращения работ составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах подрядчика. После составления акта стороны должны в течение ______ дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных подрядчиком работ и перечисленного ранее аванса.

В этом разделе подробно описывается процедура завершения строительства и передачи готового объекта заказчику. Устанавливаются сроки для приемки работ, порядок оформления актов и действия сторон в случае выявления недостатков. Если заказчик не реагирует в установленный срок, работы считаются принятыми автоматически. Это защищает подрядчика от необоснованных задержек приемки и оплаты. Также предусмотрена процедура досрочного завершения работ и порядок расчетов при досрочном прекращении строительства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За сохранность материала, оказавшегося во владении подрядчика, последний несет ответственность.

4.2. Заказчик отвечает за невозможность использовать предоставленный им материал без ухудшения качества работ. Материалы, не соответствующие указанным в технической документации образцам, подлежат замене заказчиком в ____________________ ____ срок. Если материалы, переданные заказчиком, подрядчик не может использовать по причине отсутствия у него необходимого оборудования, заказчик освобождается от ответственности.

4.3. Если заказчик не обеспечит подрядчика в срок строительными материалами, последний не несет ответственности за изменение сроков окончания работ.

4.4. За нарушение сроков выполнения работ подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения путем выплаты за каждый просроченный день пени в размере ______ % от стоимости работ.

4.5. За нарушение сроков оплаты работ заказчик уплачивает подрядчику за каждый просроченный день пеню в размере ______ % от стоимости работ.

4.6. Уплата пени не снимает обязанностей сторон по завершению работ и соответственно их полной оплаты.

Этот раздел определяет ответственность каждой из сторон за невыполнение своих обязательств. Подрядчик отвечает за сохранность материалов, а заказчик - за их качество и своевременность поставки. Устанавливаются финансовые санкции за нарушение сроков выполнения работ и их оплаты. Важно, что уплата пени не освобождает стороны от выполнения основных обязательств по договору, что обеспечивает завершение строительства даже при возникновении споров.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания уполномоченными представителями сторон.

5.2. Если в ходе строительства возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, подрядчик обязан известить об этом заказчика и при неполучении от него ответа в ____________________ ____ срок приостановить работы.

5.3. На заказчика возлагается возмещение причиненных просрочкой убытков, если он не докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

5.4. Дополнительные работы оплачиваются заказчиком если подрядчик докажет необходимость действовать в интересах заказчика немедленно.

5.5. Если подрядчик выполнит дополнительные работы, не получив ответа от заказчика или получив от заказчика отказ, последний имеет право отказаться от их оплаты и от возмещения убытков.

5.6. Подрядчик имеет право требовать дополнительной оплаты разумных расходов, понесенных им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации. Подрядчик не обязан доказывать разумность своих действий.

В прочих условиях содержатся важные положения, регулирующие различные аспекты строительного процесса. Все изменения договора должны оформляться письменно, что предотвращает недопонимание. Особое внимание уделяется процедуре выполнения дополнительных работ: подрядчик обязан уведомлять заказчика и может приостановить работы при отсутствии ответа. Заказчик оплачивает дополнительные работы только если подрядчик докажет их необходимость и срочность.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан оплатить работы.

6.2. Заказчик обеспечивает подрядчику доступ к объекту, необходимый для нормальной работы.

6.3. Подрядчик обязуется начать выполнение работ в срок, указанный в договоре.

6.4. Подрядчик обязуется застраховать в страховой компании ____________________ ____ риск случайной гибели или повреждения объекта строительства и ответственность перед третьими лицами за причинение при осуществлении строительства им вреда.

6.5. Подрядчик гарантирует сохранение качества результата выполненной работы в течении ______ лет, начиная с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, при условии выполнения заказчиком соответствующих требований, указанных в технической документации. Условия послегарантийного обслуживания определяются отдельным соглашением.

6.6. Подрядчик обязуется передать заказчику вместе с результатами работы и техническую документацию.

Этот раздел содержит основные гарантии и обязательства сторон. Заказчик обеспечивает оплату и доступ к объекту, а подрядчик - своевременное начало работ и страховку объекта. Гарантийный срок на построенный дом защищает интересы заказчика от скрытых дефектов. Передача технической документации после завершения строительства позволяет заказчику правильно эксплуатировать дом и проводить необходимые обслуживающие работы.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

7.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.

7.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом подрядчика не позднее ______ календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора, в следующих случаях:

7.2.1. Если выполнение работ по договору подрядчиком будет задержано более чем на ______ календарных дней;

7.2.2. Если подрядчик не приступает к выполнению работ по договору в течении ______ календарных дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

7.2.3. Если подрядчик допустил в работе существенные отступления от договора.

7.3. Во всех этих случаях подрядчик обязан в течении ______ банковских дней с момента получения требования заказчика вернуть денежную сумму, перечисленную подрядчику в части, превышающей стоимость фактически выполненных и принятых заказчиком работ.

В разделе о досрочном расторжении описываются условия, при которых договор может быть прекращен до завершения строительства. Стороны могут расторгнуть договор по взаимному согласию, а заказчик имеет право на одностороннее расторжение при серьезных нарушениях со стороны подрядчика: значительных задержках, не начале работ в срок или существенных отступлениях от условий договора. Подрядчик обязан вернуть неотработанные авансовые платежи, что защищает финансовые интересы заказчика.

8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора. К таким обстоятельствам стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств.

8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств в следствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее ______ дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться актом, выданным соответствующим компетентным органом.

8.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более ______ месяцев, каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно уведомив другую сторону за ______ календарных дней до даты расторжения. В этом случае стороны обязана произвести взаимные расчеты с учетом выплаченных авансовых платежей и стоимости фактически выполненной работы. После произведенных взаимных расчетов стороны не вправе требовать друг от друга возмещение каких-либо иных убытков.

Этот раздел защищает стороны от ответственности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые невозможно контролировать (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и другие события, делающие выполнение договора невозможным. При наступлении форс-мажора сроки выполнения работ продлеваются, а при длительных обстоятельствах стороны могут расторгнуть договор с проведением взаиморасчетов за уже выполненные работы.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, стороны разрешают путем переговоров. В случае если согласия достичь не удастся, то все споры и разногласия по настоящему договору стороны передают на рассмотрение Арбитражного Суда г. ____________________ ____.

В этом разделе устанавливается порядок решения возможных конфликтов между сторонами. Сначала стороны должны попытаться урегулировать спор путем переговоров, что позволяет сохранить деловые отношения и избежать судебных издержек. Если достичь согласия не удается, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика, что обеспечивает юридическую защиту интересов обеих сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. К настоящему договору прилагается в качестве его неотъемлемой части:

1.Техническое задание;

2.План-график выполнения работ;

3.Смета работ;

4.Требования по эксплуатацию жилого дома.

В разделе о приложениях перечисляются документы, которые являются неотъемлемой частью договора и детализируют его условия. Техническое задание описывает требования к дому, план-график устанавливает сроки выполнения работ, смета определяет стоимость, а требования по эксплуатации помогают правильно использовать построенный дом. Эти документы имеют такую же юридическую силу, как и сам договор.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания выполнения сторонами обязательств по договору.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

Приложения:

- Задание заказчика.

- График выполнения работ.

- Смета.

- Акт сдачи-приемки Работ.

В заключительном разделе определяются сроки действия договора и порядок внесения изменений. Договор вступает в силу после подписания и действует до полного выполнения всех обязательств. Все изменения должны оформляться письменно и подписываться обеими сторонами, что обеспечивает юридическую чистоту документа и предотвращает недопонимание.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик	Заказчик
Юр. адрес: ______	Юр. адрес: ______
Почтовый адрес: ______	Почтовый адрес: ______
ИНН: ______	ИНН: ______
КПП: ______	КПП: ______
Банк: ______	Банк: ______
Рас./счёт: ______	Рас./счёт: ______
Корр./счёт: ______	Корр./счёт: ______
БИК: ______	БИК: ______

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик ______

Заказчик ______