Договор подряда на создание типового сайта
Описание документа
Если вы планируете создать сайт для своего бизнеса, важно правильно оформить отношения с разработчиком. Договор подряда на изготовление типового сайта – это официальный документ, который защитит интересы обеих сторон и поможет избежать недоразумений в процессе работы.
Этот договор регулирует взаимоотношения между заказчиком (вашей компанией) и подрядчиком (разработчиком сайта). В документе подробно прописываются все условия сотрудничества: от технических требований до сроков и стоимости работ.
Что включает в себя договор?
В предмете договора указывается, что подрядчик обязуется создать сайт согласно техническому заданию (ТЗ) и в сроки, установленные календарным планом. Эти документы становятся неотъемлемой частью договора, поэтому к их составлению стоит отнестись особенно внимательно.
Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:
- Техническое задание – подробное описание того, каким должен быть сайт
- Календарный план – график выполнения работ с конкретными сроками
- Платформа – в данном случае сайт создается на «1С-Битрикс»
- Лицензия – право использования системы управления сайтом
Финансовые условия
В договоре четко прописывается общая стоимость проекта. Она разделена на две части:
- Разработка сайта – работа программистов и дизайнеров
- Лицензия – право использования платформы «1С-Битрикс»
Порядок оплаты:
- 50% от стоимости разработки – аванс при заключении договора
- 100% стоимости лицензии – предоплата
- 50% от стоимости разработки – окончательный расчет после приемки работы
Процесс приемки работы
Приемка – один из самых важных этапов сотрудничества. После завершения работ подрядчик передает вам акт сдачи-приемки. У вас есть определенное время (указывается в договоре) чтобы:
- Подписать акт – если все соответствует требованиям
- Направить мотивированный отказ – если есть замечания
Если вы не успеете отреагировать в установленный срок, работа автоматически считается принятой. При наличии замечаний составляется список доработок, которые подрядчик обязан исправить бесплатно.
Ответственность сторон
Договор предусматривает штрафные санкции за нарушение условий:
- Подрядчик платит пеню за срыв сроков сдачи проекта
- Заказчик платит пеню за задержку оплаты
- Размер пени ограничен максимальным процентом от стоимости работ
Конфиденциальность
Особое внимание в договоре уделяется защите конфиденциальной информации. Обе стороны обязуются:
- Не разглашать коммерческую тайну
- Не передавать информацию третьим лицам
- Принимать меры для защиты данных
Эти обязательства сохраняются даже после окончания действия договора.
Разрешение споров
В случае возникновения разногласий договор предусматривает два этапа их разрешения:
- Переговоры – стороны пытаются договориться самостоятельно
- Арбитражный суд – если переговоры не дали результата
Преимущества использования договора
Заключение письменного договора дает несколько важных преимуществ:
- Юридическая защита – четкое определение прав и обязанностей
- Прозрачность – все условия сотрудничества зафиксированы
- Предсказуемость – известны сроки, стоимость и порядок работы
- Механизм решения споров – предусмотрены процедуры на случай конфликтов
Используя этот типовой договор, вы сможете четко определить взаимоотношения с разработчиком и защитить свои интересы при создании сайта для бизнеса.
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТИПОВОГО САЙТА
| г. ______ | «______» _________ 2025 г. |
| ______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: |
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Подрядчик обязуется осуществить, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по разработке интернет-сайта Заказчика (далее – Сайт) в объеме, указанном в Техническом задании (далее ТЗ) и сроках, указанных в Календарном плане работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (соответственно Приложении №1 и №2).
Сайт создается на базе Программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» (далее – CMS) и предоставляется Заказчику на условиях Лицензионного договора (далее – Лицензия) (Приложение №3).
В этом разделе определяется суть договора: Подрядчик обязуется создать сайт, а Заказчик – принять и оплатить работу. Все детали проекта – что именно должно быть сделано и в какие сроки – описываются в Техническом задании и Календарном плане, которые становятся частью договора. Также указывается, что сайт будет создан на платформе «1С-Битрикс», и для его использования потребуется лицензионное соглашение.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
Стоимость работ по п.1.1 настоящего Договора составляет ______ рублей, без НДС.
Стоимость Лицензии по п.1.2 настоящего Договора составляет ______ рублей, без НДС.
Здесь указывается общая стоимость проекта. Важно отметить, что цена разделена на две части: непосредственно работа по созданию сайта и стоимость лицензии на систему управления. Обе суммы указываются без налога на добавленную стоимость.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
После подписания Договора Заказчик производит 50% предоплату в соответствии с п.2.1 настоящего Договора и 100% предоплату в соответствии с п.2.2 настоящего Договора в течение ______ банковских дней. Подрядчик приступает к работам согласно Календарному плану в течение суток с момента получения предоплаты.
Окончательный расчет 50% по п.2.1 настоящего Договора производится не позднее ______ рабочих дней после завершения работ и подписания акта сдачи-приемки работ.
В этом разделе описывается порядок оплаты. При заключении договора Заказчик вносит аванс: 50% от стоимости разработки и полную стоимость лицензии. После этого Подрядчик начинает работу. Оставшиеся 50% за разработку сайта оплачиваются после завершения всех работ и подписания акта приемки.
4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
Передача результатов работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами.
Заказчик в течение ______ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Подрядчика обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.
В случае мотивированного отказа со стороны Заказчика относительно пунктов, предусмотренных в ТЗ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан за свой счет произвести необходимые доработки и исправления в согласованные с Заказчиком сроки.
В случае отсутствия подписанного акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение ______ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Подрядчика – работы по Договору считаются выполненными в полном объеме.
Этот раздел регулирует процесс сдачи готового сайта. Подрядчик передает результат по акту, а Заказчик должен его рассмотреть и либо принять, либо обоснованно отказать. Если найдутся недочеты, составляется список доработок, которые Подрядчик исправляет бесплатно. Важный момент: если Заказчик не отреагирует в установленный срок, работа автоматически считается принятой.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения Подрядчиком общего срока выполнения работ, указанного в Календарном плане работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ______ % от указанной в п.2.1 настоящего Договора денежной суммы за каждый день просрочки, но не более ______ % стоимости.
При несоблюдении Заказчиком условий платежа, указанных в п.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере ______ % от указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.
Указанные в данном пункте штрафы выплачивается на основании письменной претензии Стороны, интересы которой нарушены.
Здесь устанавливаются штрафные санкции за нарушение условий договора. Подрядчик платит пеню за срыв сроков сдачи проекта, а Заказчик – за задержку оплаты. Размер пени указывается в процентах от стоимости работ за каждый день просрочки, но с ограничением максимальной суммы. Для взыскания штрафа необходимо направить письменную претензию.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.
Все приложения, изменения и дополнения настоящего Договора действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными лицами.
Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих юридических, фактических адресов и других реквизитов.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
В этом разделе собраны общие положения договора. Указывается срок действия документа, порядок внесения изменений, применение законодательства РФ. Стороны обязуются сообщать об изменении реквизитов. Договор составляется в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные другой Стороной в связи с настоящим Договором.
Стороны обязуются принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не опубликовывать или иным образом не разглашать такую информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Этот раздел устанавливает обязательства по сохранению конфиденциальности. Обе стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в ходе сотрудничества. Эти обязательства сохраняются даже после окончания действия договора. Исключения составляют случаи, когда информация становится общедоступной или требуется государственным органам.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.
В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде ______ в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком.
Здесь определяется порядок решения возможных конфликтов. Сначала стороны должны попытаться урегулировать спор через переговоры. Если это не удается, дело передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| Заказчик | Подрядчик |
| Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: |
Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК: |
10. ПОДПИСИ СТОРОН
| Заказчик _________________ |
Подрядчик _________________ |
Скачать документ
Скачать документ в формате Microsoft Word (docx) без комментариев эксперта.