Договор подряда на ремонтно-отделочные работы

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

г. ______

«______» _________ 2025 г.

______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью ______ кв. м., расположенный по адресу: ______ (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Договором цену.

Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Содержание и график выполнения работ отражаются в Календарном графике выполнения работ (Приложением №2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ. Порядок расчетов Стороны отражают в Графике финансирования на приобретение строительных и отделочных материалов (Приложение №3), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию (чеки, квитанции, товарные накладные и т.д.).

В этом разделе определяется основная суть договора: Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы в определенном помещении, а Заказчик – принять работу и оплатить ее. Все детали работ – что именно будет делаться, в какие сроки и за какую цену – вынесены в отдельные приложения: Смету, Календарный график и График финансирования. Особенностью этого договора является то, что Подрядчик сам закупает материалы на средства Заказчика и предоставляет документы, подтверждающие расходы. Это позволяет контролировать целевое использование денежных средств.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п.4.1 настоящего договора.

Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1).

Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.

Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование, которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору.

Подрядчик несет ответственность за сохранность не подлежащих демонтажу и ремонту систем и конструкций Объекта.

Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации объекта или иного его использования.

Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.

Этот раздел подробно описывает обязанности Подрядчика. Он должен начать работу в установленные сроки, выполнить ее качественно и в полном соответствии со сметой и технической документацией. Подрядчик отвечает за материалы и оборудование, а также за сохранность имущества Заказчика на объекте. Важно, что все материалы должны согласовываться с Заказчиком заранее. Подрядчик также обязан предоставить информацию по эксплуатации отремонтированного помещения и имеет право сдать работу раньше срока.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.

Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную ответственность за его сохранность.

Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ.

Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения работ, оформляются Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.

В этом разделе перечислены права и обязанности Заказчика. Его основная обязанность – своевременно принимать и оплачивать работу. При этом Заказчик имеет право контролировать процесс ремонта, проверять качество материалов и ход работ. Он должен предоставить место для хранения материалов и инструментов и несет за них ответственность. Заказчик может вносить изменения в процесс работы, но все изменения, влияющие на стоимость или сроки, должны оформляться дополнительным соглашением.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение ______ рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.

Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет ______ рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего договора (начальный срок выполнения работ «______» ______ 2025 года, конечный срок «______» ______ 2025 года).

Здесь устанавливаются конкретные сроки выполнения работ. Подрядчик начинает работу после получения аванса от Заказчика. Общий срок выполнения работ указывается в рабочих днях с момента начала работ, а также устанавливаются конкретные календарные даты начала и окончания работ. Это позволяет четко планировать процесс и контролировать соблюдение сроков.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

За выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору Заказчик выплачивает в соответствии со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1) денежную сумму в размере ______ рублей.

В этом разделе указывается общая стоимость работ согласно Смете, которая является приложением к договору. Все детали стоимости работ, включая материалы и трудозатраты, подробно расписаны в Смете, что обеспечивает прозрачность расчетов между сторонами.

6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Авансовые платежи в размере 50% от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора производятся Заказчиком в течение ______ банковских дней с даты подписания настоящего договора.

За каждый выполненный этап работы Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму, которая определяется сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) и в Смете на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1). Денежная сумма за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение ______ дней после подписания Акта сдачи-приемки работ на этот этап (далее – Промежуточные акты сдачи-приемки работ). Промежуточные акты сдачи-приемки работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4).

Окончательный расчет в размере ______ % от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора ______ рублей производится Заказчиком после окончания работ в течение ______ банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение №5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Этот раздел детально описывает порядок оплаты работ. Он включает авансовый платеж в размере 50%, поэтапную оплату по мере выполнения работ и окончательный расчет после завершения всех работ. Каждый платеж привязан к конкретному документу – акту сдачи-приемки работ, что обеспечивает контроль за выполнением обязательств и прозрачность расчетов.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются Актом выполненных работ (Приложение №5), который подписывается обеими сторонами в течение ______ рабочих дней после окончания работ.

Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.

В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для устранения Подрядчиком недостатков.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с момента подписания Акта выполненных работ.

В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.

Этот раздел регулирует процесс приемки выполненных работ. Приемка оформляется актом, который стороны должны подписать в установленный срок. Заказчик может отказаться от приемки при обнаружении серьезных недостатков, но должен обосновать свой отказ. Если недостатки несущественные, назначается срок для их устранения. После подписания акта ответственность за сохранность результата работ переходит к Заказчику. Важный момент: при необоснованном отказе от подписания акта Подрядчик может подписать его в одностороннем порядке.

8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей, соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность эксплуатации объекта в течение одного года.

Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.

Здесь устанавливаются требования к качеству работ и гарантийные обязательства. Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в соответствии с технической документацией и строительными нормами. Гарантийный срок составляет один год, в течение которого Подрядчик отвечает за обнаруженные недостатки, если они не вызваны неправильной эксплуатацией или последующими вмешательствами Заказчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение ______ календарных дней.

В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре, Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере ______ % за каждый день просрочки от суммы Договора, но не более ______ %.

В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ % за каждый день просрочки платежа от суммы Договора, но не более ______ %.

Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.

В этом разделе устанавливаются санкции за нарушение условий договора. За некачественное выполнение работ Подрядчик обязан устранить недостатки бесплатно. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик платит неустойку, а за просрочку оплаты – Заказчик. Размер неустойки указывается в процентах от суммы договора за каждый день просрочки, но с ограничением максимальной суммы. Важно, что уплата неустойки не освобождает от выполнения основных обязательств по договору.

10. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.

Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы признают и объявят случаями непреодолимой силы.

Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в ______ - дневный срок письменно (заказным письмом, телеграммой) уведомить об этом другую сторону, с указанием и подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств представляется невозможным.

Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.

Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся свыше ______ месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом (заказным письмом, телеграммой) другой стороны.

Этот раздел регулирует ситуации, когда выполнение договора невозможно по независящим от сторон причинам. К форс-мажорным обстоятельствам относятся стихийные бедствия, военные действия, действия государственных органов и другие чрезвычайные события. В таких случаях стороны освобождаются от ответственности, сроки выполнения работ переносятся. Если форс-мажор продолжается более установленного срока, стороны могут расторгнуть договор. Это справедливые условия, учитывающие реальные возможности сторон.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судах города ______.

В случае несоблюдения графика выплат Заказчиком, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или продлить окончательный срок выполнения работ.

В этом разделе собраны общие условия договора. Указывается срок действия договора, количество экземпляров, порядок разрешения споров (сначала переговоры, затем суд). Также предусмотрено право Подрядчика расторгнуть договор или продлить сроки выполнения работ в случае нарушения Заказчиком графика платежей. Эти условия обеспечивают баланс интересов сторон и предусматривают механизмы решения возможных проблем.

12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора. Срок гарантийной эксплуатации составляет ______ месяцев с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.

Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.

Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем Заказчика.

Этот раздел устанавливает гарантийные обязательства Подрядчика. Гарантийный срок указывается в месяцах с момента подписания акта приемки работ. В течение этого срока Подрядчик обязуется устранять выявленные недостатки. Процесс устранения недостатков включает уведомление Заказчика, установление срока для исправления и подтверждение устранения недостатков через специальную приемку. Это обеспечивает защиту интересов Заказчика после завершения основных работ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Подрядчик
Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:	Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Подрядчик _________________