Договор подряда на ремонт офисных помещений

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

г. ______ «___» __________ 2025 г.

____________________ ____________ в лице ____________________ ____________, действующего на основании ____________________ ____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________ ____________ в лице ____________________ ____________, действующего на основании ____________________ ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: ____________________ ____ по адресу: ____________________ ____, именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик -- принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

В этом разделе определяется суть договора - какие именно работы будут выполняться в офисных помещениях. Подрядчик берет на себя обязательство сделать ремонт, используя свои материалы и при необходимости привлекая других исполнителей. Заказчик соглашается принять работу и оплатить ее. Особое внимание уделяется тому, что объем и характер работ определяются техническим заданием и сметой, которые становятся частью договора. Это важно для обеих сторон, чтобы четко понимать, что именно должно быть сделано и по какой цене.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет ______ рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.

Здесь устанавливаются временные рамки выполнения всех ремонтных работ. Срок отсчитывается с двух моментов: подписания договора и получения авансового платежа. Это защищает интересы подрядчика, который может начать работу только после получения части оплаты. Для заказчика важно, чтобы сроки были реалистичными и учитывали объем предстоящих работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: ______ рублей, в том числе НДС: ______ рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: ______ рублей, в том числе НДС: ______ рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.

Этот раздел подробно описывает финансовую сторону договора. Указывается общая стоимость работ с выделением НДС, что особенно важно для юридических лиц. Смета становится официальной частью договора. Порядок оплаты включает авансовый платеж перед началом работ и окончательный расчет после их завершения. Использование стандартных форм КС-2 и КС-3 обеспечивает прозрачность расчетов и соответствует требованиям бухгалтерского учета.

4. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

4.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

4.2. В течение ______ рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.

Процедура приемки работ подробно расписана в этом разделе. Использование стандартных форм КС-2 и КС-3 делает процесс прозрачным и юридически корректным. Заказчик получает достаточно времени для проверки качества работ, но при этом обязан либо принять работу, либо предоставить обоснованный отказ с перечнем замечаний. Это защищает обе стороны: подрядчик не может требовать оплаты за некачественную работу, а заказчик не может безосновательно затягивать приемку.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.

5.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение ______ банковских дней.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

5.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

В этом разделе четко распределяются обязанности между заказчиком и подрядчиком. Заказчик должен создать условия для работы - обеспечить доступ к объекту и своевременно оплачивать выполненные работы. Подрядчик обязуется выполнять работы качественно, в срок и с соблюдением всех строительных норм и правил безопасности. Такое разделение ответственности помогает избежать конфликтов и ensures, что каждая сторона понимает свои обязанности.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.

6.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку ______ % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более ______ % от стоимости договора.

6.3. За задержку оплаты более ______ банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере ______ % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более ______ % от стоимости договора.

6.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию ______ календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в суде по месту нахождения ответчика.

6.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение ______ лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

6.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение ______ календарных дней.

6.10. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.

Особые условия содержат важные положения, которые регулируют различные аспекты сотрудничества. Здесь предусмотрены санкции за нарушение сроков и условий оплаты, что мотивирует стороны выполнять свои обязательства. Гарантийные обязательства подрядчика защищают заказчика от скрытых дефектов. Важным является положение о том, что все изменения и дополнительные работы оформляются документально, что предотвращает конфликты по поводу стоимости. Конфиденциальность условий договора защищает коммерческие интересы обеих сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Подрядчик
Юр. адрес: ______	Юр. адрес: ______
Почтовый адрес: ______	Почтовый адрес: ______
ИНН: ______	ИНН: ______
КПП: ______	КПП: ______
Банк: ______	Банк: ______
Рас./счёт: ______	Рас./счёт: ______
Корр./счёт: ______	Корр./счёт: ______
БИК: ______	БИК: ______

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик ______

Подрядчик ______