Договор подряда на капитальный ремонт лифта в многоквартирном доме

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЛИФТА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г. ______ «___» ___________ 2025 г.

____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту лифта (включая замену и пуско-наладочные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______, в соответствии с предоставленной технической и сметной документацией.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет ______ рублей, включая НДС в размере ______ рублей. Детализация стоимости по видам работ: ______.

1.3. Указанная стоимость работ не подлежит увеличению, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством.

1.4. Срок выполнения всех работ составляет ______ дней.

1.5. Подрядчик обязуется выполнить все работы своими силами, используя собственные материалы и средства, в соответствии с условиями Договора, устранить все выявленные недостатки и передать готовый результат Заказчику.

1.6. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в установленные Договором сроки и в согласованном порядке.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол № ______ от «___» ___________ 2025 года.

Этот раздел – основа всего договора. Здесь определяется, что именно будет делаться (капремонт лифта), где (адрес дома), за сколько (общая стоимость) и за какое время. Особенность этого договора в том, что цена является твердой и не может быть произвольно увеличена Подрядчиком, что защищает интересы Заказчика – обычно это ТСЖ или управляющая компания, распоряжающаяся средствами жильцов. Все работы выполняются подрядчиком самостоятельно, с использованием своих материалов. Важно, что договор заключается на основании протокола собственников, что подтверждает легитимность принятия решения о проведении ремонта.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается ______ на сумму ______ рублей. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данное обеспечение в течение ______ дней с даты подписания Договора.

2.2. Исполнение обязательств Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного срока обеспечивается ______ на сумму ______ рублей, действующим до окончания гарантийного периода. Данное обеспечение должно быть представлено до подписания акта приемки объекта.

Этот раздел вводит важный механизм финансовой защиты Заказчика. Подрядчик предоставляет обеспечение – обычно это банковская гарантия или неустойка. Это значит, что если Подрядчик не выполнит свои обязательства (например, сорвет сроки или откажется устранять гарантийные недостатки), Заказчик сможет получить компенсацию из этого обеспечения. Это серьезная гарантия для Заказчика, особенно когда речь идет о дорогостоящем и ответственном капремонте, финансируемом за счет средств жильцов.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата производится в два этапа:

• Авансовый платеж в размере ______% от стоимости Договора (______ рублей) выплачивается в течение ______ дней после подписания Договора, но не раньше предоставления Подрядчиком обеспечения.
• Окончательный платеж производится после завершения всех работ на основании подписанных акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение ______ дней.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс строго для покрытия расходов на производство работ и по требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие целевое использование средств.

Раздел описывает финансовый механизм. Стандартная для госзакупок и серьезных подрядов схема: аванс и окончательный расчет. Аванс помогает подрядчику начать работу (закупить материалы, мобилизовать технику), но он выплачивается только после предоставления обеспечения, что снижает риски Заказчика. Финансовая дисциплина усиливается требованием отчитываться за использование аванса. Окончательный расчет привязан к подписанию унифицированных форм КС-2 и КС-3 – это стандартные в строительстве документы для приемки и оплаты работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало работ: не позднее «___» ___________ 2025 года, но не ранее получения авансового платежа.

4.2. Окончание работ: не позднее «___» ___________ 2025 года.

4.3. Фактической датой окончания работ считается дата подписания актов КС-2 и КС-3 без замечаний.

Здесь фиксируются временные рамки проекта. Срок начала работ привязан к получению аванса, что логично. Срок окончания – жесткий. Важно, что работы считаются оконченными не когда подрядчик сложил инструменты, а когда Заказчик официально принял их, подписав закрывающие документы без замечаний. Это защищает Заказчика от ситуаций, когда подрядчик формально завершил работу, но с недочетами.

5. ЗАКАЗЧИК

5.1. Заказчик обязан:

• Передать Подрядчику объект (лифтовую шахту, машинное отделение) по акту в течение ______ дней после подписания Договора.
• Обеспечить технический надзор за ходом работ на всем их протяжении.
• Создать рабочую комиссию и организовать приемку и ввод отремонтированного лифта в эксплуатацию.
• Рассматривать и подписывать акты КС-2 и справки КС-3.

5.2. Заказчик обладает иными правами и обязанностями, предусмотренными законодательством и Договором.

В этом разделе перечислены основные обязанности Заказчика. Он не просто платит деньги, а активно участвует в процессе. Он должен предоставить доступ к объекту, организовать постоянный контроль (технадзор) за качеством работ и создать комиссию для официальной приемки. Это подчеркивает публичный характер работ – ремонт лифта затрагивает интересы всех жильцов дома, поэтому необходим строгий контроль со стороны представителей собственников.

6. ПОДРЯДЧИК

6.1. Подрядчик обязан:

• Принять объект от Заказчика по акту.
• Нести ответственность за любые отступления от технической документации и строительных норм (СНиП), а также за снижение прочности или надежности конструкций.
• Обеспечить поставку всех необходимых материалов, оборудования и техники. Все материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта и иные документы, подтверждающие их качество и безопасность.
• Разместить на объекте информационные щиты с данными о работах, сторонах договора и контактах.
• Соблюдать режим труда: работы в будни с 8:00 до 21:00. Работы в выходные только по письменному согласованию с Заказчиком.
• Соблюдать все нормы техники безопасности, экологической и пожарной безопасности.
• Содержать рабочую зону в чистоте, своевременно убирать мусор.
• Обеспечить сохранность своих материалов и техники, оградить площадку.
• Вывезти весь строительный мусор до приемки комиссией.
• Немедленно извещать Заказчика об обстоятельствах, угрожающих объекту.
• Предоставлять Заказчику информацию о ходе работ.
• Создать условия для работы представителя Заказчика на объекте.
• Сдать объект в срок и передать полный комплект исполнительной документации.
• Устранять все выявленные недостатки как в процессе работ, так и в течение гарантийного срока.
• Соблюдать законодательство о привлечении иностранных работников.

6.2. Подрядчик обладает иными правами и обязанностями, предусмотренными законодательством и Договором.

Это самый детализированный раздел, описывающий зону ответственности Подрядчика. Помимо очевидного – сделать качественный ремонт, – на него возлагается множество сопутствующих обязанностей. Это и документальное подтверждение качества материалов (сертификаты), и соблюдение «закона о тишине» для минимизации неудобств жильцов, и поддержание порядка и безопасности на объекте. Особенно важно требование вести и передавать исполнительную документацию – это технический паспорт отремонтированного лифта, который критически важен для его дальнейшей безопасной эксплуатации и обслуживания. Гарантийные обязательства – прямая ответственность за результат в течение длительного времени.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает своего представителя для технического надзора: ______.

7.2. Подрядчик назначает своего ответственного представителя: ______.

7.3. Замена представителей возможна только с письменным уведомлением другой стороны.

7.4. Представитель Заказчика осуществляет контроль за соответствием работ нормам, проверяет качество материалов, участвует в освидетельствовании скрытых работ, проверяет объемы и качество выполненных работ и визирует акты.

7.5. Представитель Заказчика вправе проводить совещания и давать письменные предписания об устранении недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не вправе менять условия Договора.

7.7. Подрядчик вправе обжаловать действия представителя Заказчика.

7.8. Все взаимодействие осуществляется в письменной форме, в том числе через журнал производства работ.

7.9. Стороны обязаны участвовать в совместных совещаниях по приглашению.

7.10. Результаты совещаний фиксируются в протоколах или журнале работ.

7.11. Подрядчик обязан вести общий журнал работ по установленной форме.

7.12. Подрядчик может привлекать субподрядчиков с согласия Заказчика. Стоимость субподрядных работ не должна превышать ______% от общей стоимости Договора.

7.13. Найденные на объекте ценные находки (археологические, геологические) не являются собственностью Подрядчика, о их обнаружении необходимо немедленно сообщать Заказчику.

Раздел регламентирует оперативное взаимодействие сторон на протяжении всего проекта. Назначение ответственных представителей с четкими полномочиями позволяет избежать неразберихи. Представитель Заказчика – это его «глаза и уши» на объекте, он имеет широкие контрольные полномочия, но не может сам менять договор. Вся коммуникация документируется (журналы, протоколы), что крайне важно для разрешения возможных споров. Возможность привлечения субподрядчиков ограничена и контролируется Заказчиком. Пункт о находках – редкий, но важный, особенно для старых домов в исторических районах.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка осуществляется в соответствии с установленными «Правилами приемки» и технической документацией.

8.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности и представляет закрывающие документы. Заказчик в течение ______ дней организует приемку рабочей комиссией.

8.3. Объект считается принятым с даты подписания акта приемки в эксплуатацию.

8.4. При обнаружении комиссией дефектов составляется акт с перечнем и сроками их устранения Подрядчиком за его счет.

8.5. Окончательная приемка возможна только после полного выполнения работ и устранения всех дефектов.

8.6. С момента приемки риск случайной гибели или повреждения объекта переходит к Заказчику.

Описывает финальную, самую важную стадию – сдачу-приемку работы. Процедура строго регламентирована. Приемку проводит не один человек, а целая комиссия, что обеспечивает объективность. Обнаруженные недостатки должны быть устранены до окончательной приемки. Ключевой момент – с подписанием акта приемки ответственность за сохранность отремонтированного лифта переходит от Подрядчика к Заказчику (управляющей компании/ТСЖ).

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантия распространяется на все выполненные работы и смонтированное оборудование.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты приемки объекта, если не доказано, что дефекты возникли из-за износа или неправильной эксплуатации. Гарантия на оборудование соответствует гарантии производителя.

9.3. При обнаружении дефекта Заказчик уведомляет Подрядчика. Подрядчик обязан направить представителя в течение ______ дней (при опасных дефектах – немедленно). Стороны составляют акт и согласовывают порядок устранения. Срок устранения не должен превышать ______ рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от подписания акта дефектов, Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, расходы на которых в случае подтверждения гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не устраняет дефекты в срок, Заказчик вправе сделать это силами третьих лиц за счет Подрядчика, в том числе за счет гарантийного обеспечения.

Этот раздел – о долгосрочной ответственности Подрядчика. Гарантия в 3 года – серьезный срок, который обязывает его делать работу качественно. Прописан четкий механизм действий при выявлении недостатков: уведомление, осмотр, составление акта, согласование сроков устранения. Механизм с независимой экспертизой и правом Заказчика самостоятельно устранить дефект за счет Подрядчика делает гарантийные обязательства реально работающими, а не просто декларацией.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законом.

10.2. За нарушение сроков выполнения работ виновная сторона уплачивает штраф в размере ______% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

10.3. За привлечение субподрядчиков без согласования Подрядчик уплачивает штраф в размере ______% от стоимости переданных работ.

10.4. За нарушение режима работ, правил безопасности и чистоты после письменного предупреждения и неустранения нарушений в течение ______ дней Подрядчик уплачивает штраф в размере ______% от стоимости Договора за каждый день нарушения.

10.5. Уплата штрафа не освобождает от исполнения обязательств.

10.6. Штрафы взимаются за каждое нарушение отдельно.

10.7. Сторона освобождается от штрафа, если докажет, что нарушение произошло due to непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Раздел устанавливает санкции за нарушения. Штрафы за просрочку мотивируют Подрядчика соблюдать сроки. Отдельные штрафы предусмотрены за несоблюдение правил, затрагивающих комфорт и безопасность жильцов (шум, мусор). Это прямое следствие специфики работ в жилом доме. Важно, что штрафы носят кумулятивный характер (начисляются за каждый день) и не отменяют необходимости исправить нарушение.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию, если стоимость дополнительных работ не превышает ______% от стоимости Договора и не меняет характер работ.

11.2. Такие дополнительные работы оплачиваются по расценкам сметы.

11.3. Изменения в большем объеме требуют согласования дополнительной сметы, корректировки сроков и оформления допсоглашения.

Жизнь вносит коррективы. Этот раздел позволяет вносить изменения в проект, но в контролируемом порядке. Незначительные изменения (в пределах лимита) Заказчик может вносить единолично. Существенные изменения, влияющие на цену и сроки, требуют обязательного согласования с Подрядчиком и оформления допсоглашения. Это защищает обе стороны от неконтролируемого роста объема работ и стоимости.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), на которые они не могли повлиять.

12.2. Сторона, попавшая в форс-мажор, обязана в течение 3 дней уведомить об этом другую сторону с предоставлением подтверждающих документов.

12.3. На время действия форс-мажора исполнение Договора приостанавливается.

Стандартная «форс-мажорная» оговорка. Она приостанавливает действие договора в случае чрезвычайных событий: природных катастроф, войн, действий власти и т.п., которые делают исполнение обязательств невозможным. Это справедливое условие, разделяющее риски, на которые стороны повлиять не в силах.

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

13.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Подрядчик:

• Не предоставил обеспечение в установленный срок.
• Не приступил к работам в установленный срок.
• Неоднократно нарушал условия Договора.

13.3. При расторжении Заказчик оценивает стоимость выполненных работ и понесенных убытков.

13.4. Если стоимость работ больше убытков, разница выплачивается Подрядчику. Если меньше – разница взыскивается с Подрядчика.

Раздел описывает процедуру «развода». Помимо взаимного согласия, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке при грубых нарушениях со стороны Подрядчика (срыв обеспечения, невыход на объект, систематические нарушения). Это крайняя мера. При расторжении производится взаимный расчет: Подрядчику оплачивается то, что он успел сделать, а с него взыскиваются убытки, которые понес Заказчик из-за срыва договора (например, затраты на поиск нового подрядчика по более высокой цене).

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Споры разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При невозможности урегулирования спора переговорами, по требованию стороны может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, ее потребовавшая, если только экспертиза не докажет вину Подрядчика.

14.3. Неурегулированные споры передаются в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

Иерархия разрешения конфликтов: сначала переговоры, затем – при необходимости – независимая экспертиза для установления технических фактов, и, как последняя инстанция, – арбитражный суд. Претензионный порядок является обязательным перед обращением в суд.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. ______.

Раздел для индивидуальных условий, не урегулированных стандартными пунктами, но важных для конкретного проекта.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения к Договору действительны только в письменной форме и при подписании сторонами.

16.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов в недельный срок.

16.3. Договор составлен в 2 идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны.

16.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

Стандартные заключительные положения: приоритет письменной формы, обмен актуальными реквизитами, количество экземпляров, момент вступления в силу.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

17.1. Неотъемлемыми частями Договора являются: технологическая карта, график работ, журнал работ, фотофиксация, сертификаты на материалы, накладные, талоны на вывоз мусора, акты скрытых работ, акт ввода в эксплуатацию, протокол собственников о приемке, акт КС-2, справка КС-3, счет-фактура, счет.

Перечисляет все документы, которые составляют рабочую и отчетную часть проекта. Без этих приложений договор неполон. Они детализируют техническую сторону, график, подтверждают качество материалов и фиксируют все этапы выполнения работ.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик	Заказчик
Юр. адрес: ______	Юр. адрес: ______
Почтовый адрес: ______	Почтовый адрес: ______
ИНН: ______	ИНН: ______
КПП: ______	КПП: ______
Банк: ______	Банк: ______
Рас./счёт: ______	Рас./счёт: ______
Корр./счёт: ______	Корр./счёт: ______
БИК: ______	БИК: ______

19. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик	Заказчик
____________________ _____	____________________ _____