Договор подряда на капитальный ремонт тепловых сетей - скачать образец

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

г. ______

«______» ______ 2025 г.

______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту тепловой сети ______, а Заказчик обязуется создать Подрядчику предусмотренные настоящим Договором условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. Объем и содержание работ определяется в соответствии со сметой, являющейся приложением №1 к настоящему договору и его неотъемлемой частью. Работа выполняется из материалов принадлежащих Подрядчику. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц, имеющих допуск СРО для выполнения соответствующих видов работ. Все используемые Подрядчиком для выполнения работы материалы должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

В этом разделе определяется основная суть соглашения - какие именно работы будут выполняться и на каких условиях. Указывается конкретный объект ремонта - тепловая сеть, причем подробный перечень работ содержится в отдельной смете. Подрядчик использует свои материалы и может привлекать субподрядчиков, но все они должны иметь необходимые допуски и сертификаты. Заказчик же обязуется создать условия для работы, принять результат и оплатить его. Это основа всего договора, где четко определяется предмет сотрудничества.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: Начало работ: «______» ______ 2025 года. Окончание работ: «______» ______ 2025 года. Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ несет Подрядчик. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результат выполненных работ.

Здесь устанавливаются конкретные временные рамки выполнения работ. Указываются точные даты начала и окончания ремонта. Важно, что за соблюдение сроков полностью отвечает подрядчик, что защищает интересы заказчика. При этом предусмотрена возможность досрочного завершения работ, что может быть выгодно обеим сторонам - подрядчику для оптимизации своей загрузки, а заказчику для скорейшего ввода объекта в эксплуатацию.

3. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет ______ рублей, в том числе НДС ______. Цена работы по настоящему Договору подряда включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Окончательная стоимость выполненных по договору работ определяется на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Стоимость материалов и работ в период действия договора не может быть увеличена. До начала производства работ Заказчик производит оплату аванса в размере ______ % от цены, указанной в п.3.1 договора. Полная оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в следующем порядке: не позднее ______ рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), предоставления исполнительной документации и получения от Подрядчика счета на оплату и налогового счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным способом, согласованным сторонами, в размере, установленном в настоящем договоре. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру в течение ______ дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по договору (форма КС-2). За нарушение сроков выполнения работ по договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ______ % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки сдачи работ.

Финансовая часть договора, где подробно прописываются все денежные вопросы. Устанавливается общая стоимость работ с учетом НДС, причем цена фиксируется и не может быть изменена в одностороннем порядке. Предусмотрена поэтапная оплата: сначала аванс, затем окончательный расчет после приемки работ. Важным элементом является система штрафных санкций за нарушение сроков - подрядчик платит пени за каждый день просрочки. Это серьезный стимул для своевременного выполнения работ. Также устанавливаются четкие сроки предоставления всех необходимых документов для оплаты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Подрядчик обязан: перед началом капитального ремонта тепловой сети открыть ордер на производство земляных работ; после завершения капитального ремонта тепловой сети и выполненного нарушенного благоустройства, предъявить объект и закрыть ордер на производство земляных работ; обеспечить приобретение необходимых для выполнения работ материалов, в соответствии с согласованной сметой, в течение 5 календарных дней с даты поступления авансового платежа от Заказчика и предоставить копии документов, подтверждающих приобретение материалов и сертификаты качества, Заказчику; нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования; нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком; установить ограждение на месте проведения работ, при необходимости дорожные знаки; нести ответственность за соблюдение нормативных и правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ; производить работы в полном соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами; выполнить работу из материалов надлежащего качества, предоставить Заказчику на них сертификаты; представить Заказчику за ______ дней до начала работ заверенный на бланке организации список лиц, которые направляются для выполнения работ, и подтвердить их квалификацию; письменно подавать заявки Заказчику об отключениях на тепловых сетях в связи с производством работ не менее, чем за ______ дня до планируемой даты отключения; устранять по указанию Заказчика недостатки работ, обнаруженные в процессе производства и при приемке работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки; ежедневно производить уборку и вывозить строительный мусор с объекта и прилегающей к ней уличной полосы; письменно за ______ дня производить вызов представителей Заказчика, для приемки выполненных работ; немедленно предупреждать Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок; если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в повышении цены работы по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно, до начала выполнения указанных дополнительных работ, письменно предупредить об этом Заказчика, дополнительный объем работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору; после завершения работ по капитальному ремонту в течение ______ рабочих дней в договорный отдел Заказчика предоставить исполнительную документацию, согласно перечню (приложение №3), который является неотъемлемой частью договора; документально оформлять выполненные работы после завершения капитального ремонта, восстановления асфальтового покрытия (форма КС-2). Акты выполненных работ (форма КС-2) передаются подрядчиком в договорный отдел Заказчика в течение ______ дней; сдавать этапы работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2) с предоставлением Актов выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик в праве: самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; требовать от Заказчика выполнять условия договора.

Заказчик вправе: во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным; назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков; осуществлять контроль качества используемых материалов; в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком отказаться от исполнения договора, уплатив, Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик обязан: в течение ______ рабочих дней с момента получения письменного извещения Подрядчика выехать на место производства работ и принять выполненный этап работ с подписанием акта или предоставить аргументированный отказ; оплатить Подрядчику выполненные работы согласно условиям настоящего Договора; не принимать выполненные работы до момента полного исполнения Подрядчиком обязанностей по выполнению настоящего Договора.

Самый объемный раздел договора, где подробно расписаны все обязанности и права каждой стороны. Для подрядчика это в основном технические и организационные вопросы: получение разрешений, закупка материалов, обеспечение безопасности, ведение документации. Особенно важно, что подрядчик несет все риски до момента приемки работ заказчиком. Для заказчика ключевые права - это контроль качества и сроков, а обязанности - своевременная приемка и оплата работ. Сбалансированное распределение прав и обязанностей создает основу для эффективного сотрудничества и минимизирует возможные конфликты.

5. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА

Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

Этот раздел конкретизирует механизмы контроля со стороны заказчика. Устанавливается ведение специального журнала работ, где фиксируется весь процесс выполнения ремонта. Заказчик имеет право проверять записи в журнале и подтверждать их своей подписью. Такой подход обеспечивает прозрачность работ и дает заказчику возможность реально влиять на качество и сроки выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность подрядчика.

6. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Заказчик обязан в течение ______ рабочих дней, с момента Получения письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ по договору, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. В случае обнаружения недостатков выполненных работ либо обнаружении отступлений от договора, Акт приемки Заказчиком не подписывается, сторонами составляется Акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Заказчик, обнаруживший в результате работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, -- обе Стороны поровну. На результат работ устанавливается гарантийный срок продолжительностью ______ с даты подписания акта о приемке работы. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы, в том числе и на использованные при выполнении работ материалы. Подрядчик обязан устранить недостатки результата работы в срок согласованный с Заказчиком, но не более ______ рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований Заказчиком. Если Подрядчик не устраняет в установленный п.6.4 срок дефекты, выявленные при приемке работ либо в течение гарантийного срока, Заказчик вправе устранить дефекты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с отнесением расходов за счет Подрядчика.

Процедура приемки работ и гарантийные обязательства - критически важный раздел для заказчика. Здесь устанавливаются четкие правила приемки: сроки, форма документов, порядок действий при обнаружении недостатков. Особенно важны гарантийные обязательства - подрядчик отвечает за качество работ в течение установленного срока и обязан бесплатно устранять все выявленные дефекты. При отказе подрядчика от устранения недостатков заказчик может сделать это самостоятельно за счет подрядчика. Также предусмотрен механизм разрешения споров через экспертизу, что добавляет объективности в оценке качества работ.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием: увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий договор; исключить некоторую указанную работу; изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы; выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора, а также сметы, определяющей цену и содержание работ, наименование и количество материалов. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают ______ % от стоимости работ и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем договоре до момента внесения таких изменений. По заявлению Подрядчика в случае наличия объективных причин, не позволяющих начать или окончить выполнение работ в срок, указанный в договоре, стороны могут изменить срок по соглашению Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

В процессе капитального ремонта часто возникают ситуации, когда требуется изменить первоначальные условия. Этот раздел устанавливает гибкий механизм внесения изменений в договор. Заказчик имеет право вносить коррективы в объем работ, но существенные изменения, влияющие на стоимость и сроки, оформляются дополнительными соглашениями. Также предусмотрена возможность изменения сроков по объективным причинам. Такой подход позволяет адаптировать договор к changing conditions без потери юридической силы основных положений.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее -- Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны.

Конфиденциальность важна при выполнении работ на объектах инфраструктуры. Этот раздел защищает коммерческую тайну обеих сторон - условия договора, техническую документацию, методы работы. Это особенно актуально для тепловых сетей, которые являются критически важной инфраструктурой. Обе стороны обязуются не разглашать полученную в ходе сотрудничества информацию, что создает основу для доверительных отношений.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в том числе, касающемся ответственности Сторон, сроков исковой давности, применяются нормы действующего законодательства РФ. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами, составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Заключительные формальные положения, которые устанавливают общие правила. Договор действует до полного выполнения всех обязательств, а по всем вопросам, не урегулированным в нем, применяется общее законодательство. Составление в двух экземплярах гарантирует равные права сторон и наличие у каждой из них оригинала документа.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик ______

Подрядчик ______