Договор подряда на ремонт квартиры

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ

г. _______

«___» ________ 2025 г.

Гражданин _______ , паспорт: серия _______, № _______, выданный _______, проживающий по адресу: _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: _______, именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно-сметной документации, прилагаемой к договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

В этом разделе определяется основная цель договора - выполнение ремонтных работ в квартире. Указывается точный адрес объекта, где будут проводиться работы. Все детали ремонта, включая конкретные виды работ, материалы и технические требования, подробно описываются в проектно-сметной документации, которая становится неотъемлемой частью договора. Это позволяет избежать недопонимания между заказчиком (физическим лицом) и подрядчиком (юридическим лицом) относительно объема и качества работ. Особенностью данного договора является смешанный характер сторон - физическое и юридическое лицо, что требует особого внимания к формулировкам и правам потребителя.

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Стоимость работ и материалов по договору составляет _______ рублей.

2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

2.3. Сроки выполнения работ составляют _______ с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.4. В случае обнаружения необходимости проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ.

2.5. В случае увеличения стоимости материалов более чем на _______ %, Заказчик обязуется оплатить разницу между сметной и фактической стоимостью материалов.

2.6. Приложение №1 (Смета) является неотъемлемой частью договора.

Финансовая часть договора устанавливает общую стоимость ремонтных работ и материалов. Особенностью является возможность изменения стоимости материалов - если цены вырастают более чем на оговоренный процент, заказчик обязан доплатить разницу. Это справедливое условие, которое защищает подрядчика от непредвиденного роста затрат. Сроки выполнения работ могут корректироваться по взаимному согласию сторон, что позволяет гибко реагировать на технологические особенности ремонта. Все дополнительные работы, не предусмотренные первоначальной сметой, должны оформляться отдельными соглашениями, что обеспечивает прозрачность расходов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Заказчика:

• Оплатить работы согласно смете и материалы согласно перечню
• Обеспечить надлежащую подготовку объекта для начала работ
• Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами
• Рассматривать документы, представляемые Подрядчиком, в срок не позднее _______ дней
• Предоставить помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих
• Обеспечить возможность отключения стояков отопления и водоснабжения
• Обеспечить возможность отключения электроснабжения
• Подписать акт приемки объекта для производства работ

3.2. Обязанности Подрядчика:

• Приступить к выполнению работ в срок не позднее _______ дней с момента получения авансового платежа
• Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором
• Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями СНиП, правилами безопасности и санитарными нормами
• По окончании работ освободить объект от строительного мусора и техники в течение _______ дней
• Иметь право привлекать третьих лиц для выполнения работ, требующих специальных лицензий
• Обеспечить работы всеми необходимыми материалами, оборудованием и строительной техникой

Этот раздел детально описывает обязанности каждой из сторон, что является основой успешного сотрудничества при ремонте квартиры. Заказчик обязан создать необходимые условия для работы - предоставить доступ к объекту, обеспечить возможность отключения коммуникаций, предоставить помещения для рабочих и хранения материалов. Подрядчик, в свою очередь, обязуется выполнить работы качественно и в срок, соблюдая все строительные нормы и правила безопасности. Особое внимание уделяется уборке объекта после завершения работ - подрядчик обязан вывезти весь строительный мусор. Право подрядчика привлекать специалистов для работ, требующих лицензий, является разумным и обеспечивает качественное выполнение сложных задач.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания договора оплачивает авансовый платеж в размере _______ % от стоимости демонтажных работ и материалов с учетом транспортных расходов.

4.2. Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ не позднее _______ дней после подписания акта. Заказчик удерживает _______ % стоимости выполненных работ до окончания работ.

4.3. Окончательный расчет производится после подписания акта приема-сдачи работ не позднее _______ дней после подписания акта.

4.4. В случае наличия обоснованных претензий по качеству работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет.

Процедура расчетов организована поэтапно, что обеспечивает финансовую безопасность обеих сторон. Авансовый платеж покрывает первоначальные расходы подрядчика на материалы и демонтажные работы. Последующая оплата производится по этапам, при этом заказчик удерживает часть средств до полного завершения всех работ - это служит гарантией качественного выполнения обязательств. Окончательный расчет производится только после подписания акта приемки, что дает заказчику возможность проверить качество работ. В случае выявления недостатков подрядчик обязан устранить их за свой счет, что защищает интересы заказчика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Гарантии качества работы Подрядчика распространяются только на результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями договора.

5.2. Подрядчик гарантирует высокое качество всех производимых им на объекте работ.

5.3. Гарантийный срок на результаты работ устанавливается _______ с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

5.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранить недостатки, обусловленные ненадлежащим исполнением обязательств, за свой счет в согласованные сроки.

Гарантийные обязательства являются важной защитой для заказчика после завершения ремонтных работ. Подрядчик дает гарантию на качество выполненных работ в течение установленного срока. Если в этот период будут обнаружены дефекты, вызванные неправильным выполнением работ, подрядчик обязан устранить их бесплатно. Гарантия не распространяется на проблемы, вызванные неправильной эксплуатацией или использованием некачественных материалов, предоставленных заказчиком. Установление четкого гарантийного срока позволяет заказчику быть уверенным в качестве ремонта в течение длительного времени после его завершения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение обязательств стороны несут материальную ответственность в соответствии с законодательством.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере _______ % от стоимости незаконченных работ. В случае нарушения сроков оплаты, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере _______ % от стоимости неоплаченных работ.

Раздел об ответственности устанавливает последствия нарушения условий договора для каждой из сторон. Подрядчик несет ответственность за возможный ущерб третьим лицам, что особенно важно при работах в многоквартирном доме. Штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ стимулируют подрядчика соблюдать график, а санкции за просрочку платежей - заказчика своевременно оплачивать работы. Размер штрафов ограничен процентным соотношением к стоимости работ, что предотвращает несоразмерную ответственность. Такое распределение ответственности справедливо учитывает интересы обеих сторон.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Наступление обстоятельств должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами.

7.3. Сторона должна известить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение _______ дней.

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении _______ подряд, договор может быть расторгнут.

Этот раздел регулирует действия сторон в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могут помешать выполнению договора. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии и другие события, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления форс-мажора стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, но обязаны уведомить друг друга о возникших проблемах и предоставить подтверждающие документы. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются длительное время, договор может быть расторгнут с проведением взаиморасчетов.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения согласия - в арбитражном суде.

8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения споров могут быть привлечены представители компетентных организаций.

Процедура разрешения споров предусматривает первоочередное урегулирование разногласий путем переговоров между сторонами. Это позволяет найти взаимоприемлемое решение без обращения в судебные инстанции, что особенно важно при сотрудничестве физического и юридического лица. Если же договориться не удается, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд. Также стороны могут привлекать независимых экспертов для оценки качества работ и решения технических споров. Расходы на экспертизу несет сторона, чья позиция окажется неверной.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае остановки работ на срок более одной недели по причинам, не зависящим от Подрядчика.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление.

9.4. В случае расторжения договора стороны должны компенсировать друг другу фактические произведенные затраты.

В этом разделе устанавливаются правила прекращения действия договора. Расторжение возможно по взаимному согласию сторон или в одностороннем порядке при определенных условиях. Подрядчик может расторгнуть договор, если заказчик останавливает работы более чем на неделю без уважительных причин. Это защищает подрядчика от необоснованных простоев. При расторжении договора стороны обязаны компенсировать друг другу фактически понесенные расходы, что обеспечивает справедливость при досрочном прекращении сотрудничества. Требование о письменном уведомлении обеспечивает документальное оформление процедуры расторжения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все предыдущие соглашения, переписка и переговоры между сторонами теряют силу после подписания договора.

10.2. Договор может быть изменен или дополнен только при согласовании сторонами и оформлении в письменном виде.

10.3. В процессе действия договора стороны руководствуются законодательством РФ.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заключительные положения содержат формальные требования к договору и порядку взаимодействия сторон. Указывается, что договор заменяет все предыдущие договоренности, что предотвращает возможные споры о ранее достигнутых устных соглашениях. Любые изменения должны оформляться письменно, что обеспечивает документальную фиксацию всех договоренностей. Договор составляется в двух экземплярах - по одному для каждой стороны, что обеспечивает равные права и возможность защиты своих интересов.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Подрядчик
Регистрация: _______	Юр. адрес: _______
Почтовый адрес: _______	Почтовый адрес: _______
Паспорт серия: _______	ИНН: _______
Номер: _______	КПП: _______
Выдан: _______	Банк: _______
Кем: _______	Рас./счёт: _______
Телефон: _______	Корр./счёт: _______
	БИК: _______

В этом разделе указываются полные реквизиты обеих сторон, необходимые для юридического оформления отношений и осуществления расчетов. Для заказчика - физического лица - указываются паспортные данные и адрес регистрации. Для подрядчика - юридического лица - указываются юридический адрес, банковские реквизиты и налоговые идентификаторы. Корректное заполнение этих данных обеспечивает правомерность договора и беспроблемное проведение платежей. Особенно важно правильно указать реквизиты для перечисления денежных средств и для возможной судебной переписки.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _______

Подрядчик _______