Договор подряда на разработку сайта

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

г. _______

«___» ________ 2025 г.

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению сайта _______ в сети Интернет.

1.2. Стоимость услуг и порядок расчета определяется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора.

1.3. Подробный перечень, порядок и сроки выполнения работ Исполнителем определены в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью договора.

1.4. Сроки проведения работ Исполнителем, указанные в Приложении №1, не включают сроки утверждения работ Заказчиком.

1.5. Все работы, выходящие за рамки данного договора, оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются отдельно.

В этом разделе определяется основная цель договора - создание и размещение сайта в интернете. Указывается, что исполнитель берет на себя полный цикл работ от разработки до публикации сайта. Все детали проекта - конкретные работы, их последовательность и сроки выполнения - подробно описываются в отдельном приложении, которое становится частью договора. Это позволяет избежать недопонимания относительно объема работ. Особое внимание уделяется тому, что дополнительные работы, не предусмотренные изначально, должны оформляться отдельными соглашениями, что защищает обе стороны от неожиданных требований и расходов.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет _______ рублей, в том числе НДС (18%) - _______ рублей.

2.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя согласно авансовой схеме работы: путем внесения предоплаты в размере 100% суммы, указанной в пункте 2.1 договора.

2.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.

2.4. Стоимость работ и порядок оплаты по дополнительным услугам Заказчика определяются дополнительными соглашениями к договору.

Финансовая часть договора устанавливает полную стоимость разработки сайта и порядок расчетов. Особенностью данного договора является требование 100% предоплаты, что выгодно исполнителю, так как обеспечивает финансовую гарантию выполнения работ. Для заказчика это создает определенные риски, поэтому особенно важно тщательно прописать все требования к сайту в приложениях к договору. Отдельно оговаривается, что любые дополнительные работы, не включенные в первоначальный перечень, должны оплачиваться по отдельным соглашениям, что позволяет гибко реагировать на изменение требований в процессе работы над проектом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:

• Выполнение работ по созданию сайта Заказчика, указанных в Приложении №1
• Предложение Заказчику от _______ макетов дизайна на выбор
• Однократное внесение правок и доработок после окончания работ по созданию сайта в течение _______ рабочих дней
• Предоставление Заказчику информации о ходе проведения работ и промежуточных результатах
• Предоставление на подпись Акта выполненных работ в течение _______ рабочих дней со дня окончания работ

3.2. Обязанности Заказчика:

• Своевременная и полная оплата услуг Исполнителя
• Предоставление исходной информации: пожеланий по дизайну, цветовому решению и т.д.
• Предоставление заполненного Брифа, материалов для размещения на сайте и элементов фирменного стиля
• Рассмотрение результатов работ в течение _______ дней с момента сдачи проекта и составление списка доработок

3.3. Исполнитель имеет право:

• На размещение на страницах созданного сайта информации об авторстве: логотипа разработчика и ссылки на его сайт на весь срок использования сайта

Этот раздел детально описывает обязанности и права каждой из сторон, что является основой успешного сотрудничества. Исполнитель обязуется не только создать сайт, но и предложить несколько вариантов дизайна, что дает заказчику возможность выбора. Важным моментом является право исполнителя на размещение информации о своем авторстве на созданном сайте - это распространенная практика в веб-разработке. Заказчик, в свою очередь, обязан предоставить всю необходимую информацию и материалы для работы, а также своевременно реагировать на предоставленные результаты. Четкое распределение обязанностей помогает избежать конфликтов и задержек в работе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Фактом окончания обязательств Исполнителя считается полное выполнение работ в соответствии с Приложением №1, что подтверждается актом.

4.3. Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к сайту со стороны Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и интернет-провайдеров.

4.4. Исполнитель не несет ответственность за размещенную Заказчиком информацию на сайте и вправе расторгнуть договор в случае размещения информации, противоречащей законодательству.

4.5. Исполнитель не несет ответственность в обстоятельствах непреодолимой силы.

4.6. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб при использовании услуг.

Раздел об ответственности определяет пределы ответственности каждой из сторон и обстоятельства, при которых стороны освобождаются от ответственности. Исполнитель не несет ответственности за проблемы, связанные с работой интернет-провайдеров, что является стандартной практикой. Также важно, что исполнитель не отвечает за контент, размещаемый заказчиком на сайте, что защищает разработчика от возможных правовых последствий в случае нарушения заказчиком законодательства. Заказчик, в свою очередь, принимает на себя ответственность за легальность использования интернета и созданного сайта. Такое распределение ответственности справедливо учитывает зоны контроля каждой из сторон.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в кратчайший срок известить об этом другую сторону в письменной форме.

5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны подписывают протокол о прекращении действия договора либо согласовывают совместные действия по преодолению последствий.

Этот раздел регулирует действия сторон в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могут помешать выполнению договора. К таким обстоятельствам относятся природные катастрофы, военные действия, изменения законодательства и другие события, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления форс-мажора стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, но обязаны уведомить друг друга о возникших проблемах. Это справедливое условие, которое защищает стороны от ответственности за события, находящиеся вне их контроля.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия по договору разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры передаются в Арбитражный суд _______, где рассматриваются в соответствии с законодательством.

Процедура разрешения споров предусматривает первоочередное урегулирование разногласий путем переговоров между сторонами. Это позволяет найти взаимоприемлемое решение без обращения в судебные инстанции, что экономит время и ресурсы обеих сторон. Если же договориться не удается, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Такая двухступенчатая процедура способствует мирному урегулированию конфликтов и обеспечивает правовую защиту в случае невозможности достижения согласия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания или расторжения.

7.2. Изменение условий договора и его расторжение могут быть произведены по соглашению сторон. Предложения о внесении изменений рассматриваются сторонами не позднее чем в _______ -дневный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.3. Расторжение договора производится путем направления стороной-инициатором письменного уведомления другой стороне за _______ рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.

В этом разделе устанавливаются правила изменения и прекращения действия договора. Договор действует с момента подписания до полного выполнения всех обязательств или расторжения по соглашению сторон. Любые изменения условий должны оформляться дополнительными соглашениями, что обеспечивает документальную фиксацию всех договоренностей. Процедура расторжения договора требует предварительного уведомления, что дает сторонам время для завершения текущих дел и проведения взаиморасчетов. Такой подход обеспечивает стабильность договорных отношений и защищает стороны от неожиданного прекращения сотрудничества.

8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

8.1. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику исключительные права на следующие элементы созданного сайта:

• Текстовые материалы, размещенные на страницах сайта
• Графические элементы, используемые при оформлении сайта

8.2. По завершении работ Исполнитель передает Заказчику неисключительные права на следующие элементы сайта:

• Система управления сайтом: _______
• Шаблон сайта, исключая текстовое и графическое наполнение

8.3. Переданные имущественные права на сайт не имеют ограничений по территории их использования.

Этот раздел имеет crucial значение для договоров на разработку сайтов, так как регулирует вопросы интеллектуальной собственности. Заказчик получает исключительные права на уникальный контент сайта - тексты и графику, что означает полное владение этими материалами. Однако на систему управления сайтом и шаблон обычно передаются неисключительные права, что означает возможность исполнителя использовать эти же технические решения в других проектах. Такое разделение прав является стандартной практикой в веб-разработке и справедливо учитывает интересы обеих сторон. Заказчик гарантирует, что предоставленные им материалы не нарушают права третьих лиц.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

9.3. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.4. Исполнитель назначает со своей стороны уполномоченного представителя (менеджера проектов).

Заключительные положения содержат формальные требования к договору и порядку взаимодействия сторон. Указывается, что договор составляется в двух одинаковых экземплярах, что обеспечивает равные права сторон. Все приложения, включая техническое задание и график работ, являются частью договора, что подчеркивает их важность. Назначение менеджера проектов со стороны исполнителя упорядочивает коммуникацию и обеспечивает единую точку контакта для заказчика, что повышает эффективность collaboration.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
Юр. адрес: _______	Юр. адрес: _______
Почтовый адрес: _______	Почтовый адрес: _______
ИНН: _______	ИНН: _______
КПП: _______	КПП: _______
Банк: _______	Банк: _______
Рас./счёт: _______	Рас./счёт: _______
Корр./счёт: _______	Корр./счёт: _______
БИК: _______	БИК: _______

В этом разделе указываются полные реквизиты обеих сторон, необходимые для юридического оформления отношений и осуществления расчетов. Корректное заполнение этих данных обеспечивает правомерность договора и беспроблемное проведение платежей. Для компаний, занимающихся веб-разработкой, точное указание реквизитов особенно важно для корректного документооборота и налоговой отчетности.

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _______

Исполнитель _______