Договор на строительство тепловых сетей | Организация подключения к теплоснабжению

ДОГОВОР ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

г. ______ «___» ________ 2025 г.

____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Инвестор», с одной стороны, и ____________________ ____________________ __________________ в лице ____________________ ____________________ __________________, действующего на основании ____________________ ____________________ __________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик-Застройщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОГОВОРЕ

Инвестор — юридическое лицо, которое вкладывает собственные, заемные или привлеченные средства в форме инвестиций для достижения коммерческих, социальных или других целей.

Заказчик-Застройщик — юридическое лицо, которое действует от имени Инвестора и осуществляет организацию строительства, обеспечивает строительный контроль за ходом работ, ввод объектов в эксплуатацию и оформление имущественных прав Инвестора на линейные объекты.

Линейный объект — в контексте договора это трубопроводы (теплотрассы) согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

Проектно-сметная документация (ПСД) — документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде схем, которая определяет архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, а также их стоимость.

Технические требования — перечень требований, условий, целей и задач, поставленных Заказчику-Застройщику для выполнения.

Исполнительная документация — комплект документов, состав которого соответствует требованиям Ростехнадзора.

Рабочая комиссия — комиссия, создаваемая Заказчиком-Застройщиком для проверки соответствия выполненных работ требованиям технического задания и проектной документации.

Приемочная комиссия — комиссия, создаваемая Инвестором для приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-14) — документ, подтверждающий выполнение работ в полном объеме и готовность объекта к вводу в эксплуатацию.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг — документ, подтверждающий оказание услуг в отчетном периоде и содержащий размер вознаграждения Заказчика.

Уведомление — документ, направляемый Стороне посредством факсимильной или почтовой связи, электронной почты или курьерской доставки.

Третьи лица — любые физические или юридические лица, включая подрядные и субподрядные организации, привлекаемые Заказчиком-Застройщиком для исполнения обязательств по Договору.

Этот раздел является своего рода словарем для всего договора. Он дает четкие определения всем специальным терминам, которые будут использоваться в документе. Это очень важно, чтобы избежать недопонимания между Инвестором (тем, кто финансирует проект) и Заказчиком-Застройщиком (тем, кто непосредственно организует строительство). Например, точно определяется, что такое "линейный объект" (в данном случае - теплотрассы), какие документы считаются проектными, и как формируются комиссии для приемки работ. Понимание этих терминов помогает обеим сторонам говорить на одном языке и точно понимать свои обязанности.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Инвестор поручает, а Заказчик-Застройщик принимает на себя обязательства от имени Инвестора и за его счет выполнять функции по организации строительства линейных объектов согласно Приложению №1, обеспечивать строительный контроль и последующий ввод объектов в эксплуатацию с передачей их в собственность Инвестора.

2.2. Перечень, сроки и характеристики линейных объектов определяются Приложением №1 к Договору.

2.3. Заказчик-Застройщик обязуется выполнить комплекс организационно-управленческих функций, включая: получение технических условий, заключение договора на проектирование, государственную экспертизу проектной документации, получение разрешительных документов, заключение договоров подряда на строительство, осуществление строительного контроля, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и оформление права собственности Инвестора.

2.4. После завершения строительно-монтажных работ Заказчик-Застройщик в течение пяти дней передает Инвестору комплект документов, включая отчет, акт формы КС-14, разрешение на допуск в эксплуатацию, акты КС-2 и КС-3, исполнительную документацию, паспорт трубопровода и сводный счет-фактуру.

2.5. Обязательства Заказчика-Застройщика считаются выполненными после получения Инвестором свидетельства о регистрации права собственности на построенные линейные объекты.

Это основной раздел договора, который описывает, в чем именно заключается суть соглашения. Инвестор (финансист) нанимает Заказчика-Застройщика (организатора) для того, чтобы тот взял на себя всю сложную работу по строительству тепловых сетей. Заказчик-Застройщик выступает как бы "генеральным подрядчиком", но с расширенными полномочиями: он не только строит, но и занимается всеми согласованиями, получает разрешения, нанимает подрядчиков и в итоге передает Инвестору готовый объект с уже оформленным правом собственности. Это очень удобно для Инвестора, так как ему не нужно глубоко погружаться в технические и бюрократические детали строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая цена Договора составляет ______ рублей, включая НДС ______ рублей. В цену включены: стоимость проектно-изыскательских работ, стоимость строительно-монтажных работ и услуги Заказчика-Застройщика в размере ______% от стоимости работ.

3.2. В услуги Заказчика-Застройщика включены расходы на получение документов, услуги органов технической инвентаризации, расходы по получению правоустанавливающих документов и другие необходимые услуги.

3.3. Денежные средства рассматриваются как целевое финансирование, направляемое исключительно на выполнение мероприятий по Договору.

3.4. Заказчик-Застройщик самостоятельно производит расчеты с подрядными организациями.

3.5. Финансирование осуществляется в следующем порядке: 100% за выполненную ПСД при предоставлении документов; ______% от стоимости строительно-монтажных работ при предоставлении документов по п.2.4; окончательный расчет в размере ______% после выполнения п.2.5 Договора.

3.6. Оплата услуг Заказчика-Застройщика производится пропорционально сумме соответствующих платежей.

В этом разделе подробно расписаны все финансовые условия сотрудничества. Указывается общая стоимость проекта, которая разбита на три основные части: проектные работы, сами строительные работы и вознаграждение Заказчика-Застройщика за организацию всего процесса. Важно, что деньги Инвестора имеют целевое назначение - их можно тратить только на конкретный проект. Расчеты происходят поэтапно, что защищает интересы обеих сторон: Инвестор платит по факту выполнения определенных работ и предоставления документов, а Заказчик-Застройщик получает финансирование для продолжения деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности Инвестора: своевременная оплата, предоставление необходимой документации, создание Приемочной комиссии, согласование исполнительной документации.

Права Инвестора: контроль за целевым использованием средств, проведение проверок, изменение перечня мероприятий, согласование подрядных организаций, дача указаний Заказчику-Застройщику.

Обязанности Заказчика-Застройщика: получение исходных данных и разрешительных документов, заключение договоров подряда, осуществление строительного контроля, обеспечение сроков строительства, предоставление отчетности, оформление права собственности Инвестора.

Права Заказчика-Застройщика: требовать исполнения обязательств от Инвестора, выступать от имени Инвестора в государственных органах, утверждать рабочую документацию, обращаться в органы надзора.

Это один из самых объемных и важных разделов, где подробно расписано, кто что должен делать. Инвестор в основном финансирует и контролирует процесс, а Заказчик-Застройщик берет на себя всю операционную работу: от получения первых разрешений до сдачи готового объекта. Особенно стоит отметить обязанность Заказчика-Застройщика соблюдать различные корпоративные стандарты и экологические требования (например, запрет на асбестосодержащие материалы), что говорит о высоких стандартах безопасности на проекте. Также здесь прописаны меры по защите от "переманивания" сотрудников, что показывает долгосрочный и серьезный подход к сотрудничеству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству и условиям Договора.

5.2. За нарушение сроков исполнения обязательств Заказчик-Застройщик уплачивает неустойку в размере ______% от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.3. За искажение объемов работ Заказчик-Застройщик уплачивает штраф в размере ______% от стоимости объема работ.

5.4. За несоответствие построенных объектов проектной документации Заказчик-Застройщик уплачивает штраф в размере ______% от цены Договора.

5.5. За нарушение сроков оплаты Инвестор уплачивает неустойку в размере ______% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.6. При неоднократном неисполнении обязательств Инвестор вправе приостановить финансирование.

5.7. За ненадлежащее выполнение условий Договора Заказчик-Застройщик уплачивает штраф в размере ______% от стоимости не устраненных дефектов.

5.8. Риск повреждения или гибели объекта переходит к Инвестору после передачи объекта по акту КС-14.

5.9. Оплата убытков и неустоек не освобождает стороны от выполнения обязательств.

5.10. Заказчик-Застройщик возмещает Инвестору прямой ущерб и упущенную выгоду.

5.11. При неоднократном неисполнении обязательств Инвестором Заказчик-Застройщик вправе приостановить выполнение функций.

В этом разделе устанавливаются последствия нарушения условий договора. Прописаны конкретные финансовые санкции за различные виды нарушений: просрочки, несоответствие качества, искажение отчетности. Это дисциплинирует обе стороны и мотивирует их соблюдать договоренности. Особенно серьезные штрафы предусмотрены за несоответствие построенного объекта проектной документации, что подчеркивает важность соблюдения всех технических норм. При этом договор справедливо распределяет ответственность: не только Заказчик-Застройщик может быть оштрафован, но и Инвестор - за задержку платежей.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СПОРЫ СТОРОН

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «______» ________ 2025 г.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке по инициативе Инвестора при неоднократном нарушении обязательств Заказчиком-Застройщиком.

6.3. Об одностороннем расторжении Инвестор обязан уведомить Заказчика-Застройщика не менее чем за ______ календарных дней.

Здесь определяется "срок жизни" договора и условия его досрочного прекращения. Договор действует до полного завершения всех работ и расчетов. Важно, что Инвестор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик-Застройщик неоднократно нарушает свои обязательства, но при этом должен заранее уведомить о своем решении. Это дает Заказчику-Застройщику время на исправление ситуации. Такой подход балансирует интересы обеих сторон: защищает Инвестора от недобросовестного исполнителя, но и дает Заказчику-Застройщику определенные гарантии.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия, забастовки, постановления органов власти и т.п.).

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ______ месяцев, стороны обсудят меры для продолжения строительства, а при недостижении договоренности каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Этот раздел предусматривает действия в случае непредвиденных обстоятельств, которые не зависят от воли сторон (например, природные катастрофы, военные действия, действия власти). В таких ситуациях стороны освобождаются от ответственности за срыв сроков. Если форс-мажорные обстоятельства длятся слишком долго, у сторон есть возможность цивилизованно расторгнуть договор без взаимных претензий. Это разумный подход, который позволяет избежать конфликтов в ситуациях, когда выполнение договора становится объективно невозможным.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Вся информация, передаваемая сторонами друг другу при исполнении обязательств по Договору, является конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия раскрывающей стороны.

8.2. Не считается конфиденциальной информация, которая является общедоступной, была раскрыта публично, получена законным путем от третьих лиц или подлежит раскрытию по требованию закона.

8.3. При необходимости раскрытия конфиденциальной информации по требованию закона раскрывающая сторона обязана уведомить об этом другую сторону.

В строительных проектах, особенно таких масштабных, как прокладка тепловых сетей, часто используется коммерчески ценная информация. Этот раздел защищает обе стороны от разглашения такой информации. Инвестор может быть уверен, что детали финансирования и технические решения не станут достоянием конкурентов, а Заказчик-Застройщик - что его методы работы и коммерческие условия также останутся в тайне. Исключения делаются только для информации, которая по закону должна быть раскрыта.

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Договор регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия решаются в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить ответ в течение ______ календарных дней.

9.3. Споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. ______.

Этот раздел устанавливает "правила игры" в случае возникновения конфликтов. Все споры должны сначала решаться путем переговоров (претензионный порядок), и только если это не помогает - передаваться в суд. Указание конкретного суда (Арбитражный суд такого-то города) ускоряет процесс разрешения спора, так как стороны заранее знают, куда обращаться. Применение российского права является стандартным для договоров между российскими юридическими лицами.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Устанавливается гарантийный срок на работы по строительству в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" - 10 лет с момента приемки объекта.

10.2. Ущерб, нанесенный третьим лицам, компенсируется виновной стороной.

10.3. Уплата штрафов и неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств.

10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие форс-мажора, должна уведомить другую сторону в течение одного дня.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, другая сторона вправе отказаться от исполнения обязательств.

10.6. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении реквизитов.

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

10.8. Во всем ином, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.9. Все дополнительные соглашения составляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

10.10. Устанавливается порядок направления уведомлений и сообщений.

10.11. Инвестор не оказывает содействие Заказчику-Застройщику в вопросах миграционного законодательства.

В заключительных положениях собраны различные важные технические и procedural моменты. Особенно стоит отметить 10-летний гарантийный срок на строительные работы, который установлен законом о теплоснабжении - это серьезная ответственность для Заказчика-Застройщика. Также прописан порядок уведомлений о форс-мажоре, изменениях реквизитов и другие administrative детали, которые делают сотрудничество более четким и предсказуемым. Требование о письменной форме всех дополнительных соглашений предотвращает недопонимание и споры об "устных договоренностях".

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12. ПОДПИСИ СТОРОН