Договор банковской гарантии по договору подряда

Описание документа

Что такое договор банковской гарантии по договору подряда?

Если вы предприниматель или руководитель компании, которая занимается подрядными работами, вам наверняка знакомо понятие гарантийных обязательств. Заказчики хотят быть уверены, что работа будет выполнена качественно и в срок. Одним из самых надежных способов обеспечить эту уверенность является банковская гарантия. А основой для ее выступления служит специальный договор между банком и подрядчиком.

Договор банковской гарантии по договору подряда – это трехсторонние отношения, где участвуют:

Гарант – банк или другая кредитная организация, которая дает гарантию.
Принципал – подрядчик, который выполняет работы и инициирует получение гарантии.
Бенефициар – заказчик, в пользу которого выдается гарантия и который получает денежную компенсацию в случае неисполнения обязательств подрядчиком.

Проще говоря, этот документ означает, что банк поручается за вашу компанию. Если вы не сможете выполнить условия основного договора подряда (например, из-за финансовых трудностей или банкротства), банк выплатит вашему заказчику заранее оговоренную сумму. Для заказчика это – страховка его интересов, для вас – способ повысить доверие и конкурентоспособность.

Ключевые разделы договора и на что обратить внимание

В договоре банковской гарантии несколько важных разделов, которые определяют права и обязанности каждой из сторон.

Предмет договора – здесь четко указывается, за исполнение каких именно обязательств по договору подряда банк дает гарантию. Важно точно указать номер и дату основного договора, а также конкретные пункты, которые обеспечиваются гарантией.

Обязательства сторон – самый объемный и важный раздел:

Обязательства банка: выдать гарантию после получения комиссии, рассмотреть требование заказчика о выплате в установленный срок, уведомить подрядчика о таком требовании, а после выплаты – предоставить подрядчику кредит на сумму выплаты.
Обязательства подрядчика: вовремя оплатить комиссию банку, предоставить необходимые документы и информацию в случае возникновения споров, вернуть банку сумму выплаты с процентами.

Обратите особое внимание на сроки, которые нужно заполнить: срок выдачи гарантии, срок рассмотрения требования, срок действия самой гарантии. Также важно четко прописать, какие документы заказчик должен предоставить банку для получения выплаты.

Ответственность сторон и срок действия – в этих разделах прописано, что все изменения к договору должны быть письменными, споры сначала решаются путем переговоров, а затем – в арбитражном суде. Договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке, что защищает интересы всех участников.

Для чего нужен этот договор и как его использовать?

Договор банковской гарантии выгоден всем сторонам:

Для Подрядчика (Принципала): Это инструмент для участия в тендерах и заключения крупных контрактов, где наличие гарантии является обязательным требованием. Это повышает ваш статус надежного партнера в глазах заказчика.
Для Заказчика (Бенефициара): Это финансовая защита. Вы знаете, что даже в случае срыва контракта по вине подрядчика ваши убытки будут компенсированы банком.
Для Банка (Гаранта): Это финансовый продукт, за предоставление которого банк получает комиссионное вознаграждение, а в случае выплаты – выдает кредит подрядчику под проценты.

Используя данный шаблон, внимательно заполните все пропуски (______): укажите реквизиты сторон, размер гарантийной суммы, сроки, проценты по кредиту и комиссионное вознаграждение. После подписания договора и оплаты комиссии банк выдаст непосредственно саму банковскую гарантию – отдельный документ для предъявления заказчику.

Помните, что банковская гарантия – это серьезное финансовое обязательство. Прежде чем подписывать договор, убедитесь, что ваша компания сможет выполнить свои обязательства по основному договору подряда, чтобы не пришлось обращаться к кредитным средствам банка и нести дополнительные финансовые расходы.

ДОГОВОР БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

г. _______

«___» ________ 2025 г.

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Гарант», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по п.п. _______ Договора подряда №_______ от «___» ________ 2025 г., заключенного Принципалом с _______, в дальнейшем именуемым «Бенефициар» («Подрядчик»), и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Принципал в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.

В этом разделе описывается основная суть всего соглашения. Банк (Гарант) берет на себя обязательство поручиться за компанию (Принципала), которая выполняет подрядные работы. Если подрядчик не справится со своими обязанностями, например, обанкротится или не выполнит работу, банк выплатит заказчику (Бенефициару) заранее оговоренную сумму. Это своего рода страховка для заказчика, которая повышает надежность сделки и дает ему уверенность в том, что даже в случае проблем с исполнителем он получит финансовую компенсацию.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Гарант обязуется:

В течение _______ дней с даты поступления на расчетный счет Гаранта оговоренного в п.2.2.1 настоящего Договора комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Принципала (в дальнейшем – «Гарантия») с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере _______ рублей. Подрядчику в случае, если Принципал вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пункту _______ Договора подряда. Гарантийная сумма уплачивается в течение _______ дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем – «требование»). Одновременно с требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: _______. После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Принципалу в размере гарантийной суммы на срок _______ с начислением _______% годовых.
В течение _______ дней после получения требования уведомить Принципала об этом в письменной форме.
В течение _______ дней после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить об этом Принципала в письменной форме.
В течение _______ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Принципалом для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.
Гарантия предоставляется на срок _______ дней.

Принципал обязуется:

В течение _______ дней после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере _______% от гарантийной суммы.
При сообщении Гаранта о получении им требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
Вернуть кредит, предоставленный Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.

Это самый объемный раздел, где подробно расписано, кто и что должен делать. Обязанности банка: выдать гарантию после оплаты комиссии, быстро отреагировать на требование заказчика о выплате, уведомить об этом подрядчика и впоследствии предоставить ему кредит на сумму выплаты. Обязанности подрядчика: вовремя заплатить банку комиссию за услугу, сотрудничать с банком в случае возникновения проблем и, что самое важное, вернуть банку деньги, которые тот выплатил заказчику. По сути, банк выступает временным кредитором, закрывая финансовый провал подрядчика перед заказчиком.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Здесь устанавливаются правила игры на будущее. Если сторонам нужно что-то поменять в договоре, они не могут просто договориться устно – все изменения должны быть оформлены письменно и подписаны. Второй пункт – это стандартная «страховочная» формулировка. Она означает, что если банк или подрядчик нарушат свои обязательства (например, банк не выплатит деньги, а подрядчик не вернет кредит), то пострадавшая сторона может через суд взыскать с виновной убытки, штрафы или неустойки в рамках закона.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Принципала по п.п. _______ Договора подряда;
в случае передачи (переуступки) Принципалом своих обязательств по п.п. _______ Договора подряда другому лицу;
в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

В этом разделе указано, когда договор начинает работать и когда его действие заканчивается. Он действует с момента подписания и до тех пор, пока не выполнятся определенные условия: подрядчик успешно выполнит свои обязательства по основному договору, переуступит их другой компании или пока банк не выплатит гарантию и стороны полностью не рассчитаются между собой. Важный момент – договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке. Это защищает обе стороны от недобросовестных действий: например, банк не может просто так отозвать гарантию, а подрядчик – отказаться от возврата кредита банку.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны настоящего Договора обязуются предпринимать все усилия к урегулированию возникающих споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Этот раздел содержит общие и завершающие положения. Он заполняет все возможные пробелы в договоре, отсылая к российскому законодательству. Также здесь прописан порядок решения споров: сначала стороны должны попытаться договориться мирно, и только если это не удается – обращаться в арбитражный суд. Пункты о письменной форме всех дополнений и о равнозначности экземпляров – это стандартные юридические нормы, которые обеспечивают четкость и доказательность всех договоренностей между банком и подрядчиком.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Гарант	Принципал
Юр. адрес: _______	Юр. адрес: _______
Почтовый адрес: _______	Почтовый адрес: _______
ИНН: _______	ИНН: _______
КПП: _______	КПП: _______
Банк: _______	Банк: _______
Рас./счёт: _______	Рас./счёт: _______
Корр./счёт: _______	Корр./счёт: _______
БИК: _______	БИК: _______

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Гарант _______

Принципал _______

Скачать документ

Скачать документ в формате Microsoft Word (docx) без комментариев эксперта.